Articolo 14 della Legge 2 luglio 1949, n. 408

Articolo 13Articolo 15

Versione
18 luglio 1949

Versione
13 gennaio 1957

Versione
12 gennaio 1958

Art. 14.
Sono concessi il beneficio dell'imposta, fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente art. 13, purche' la costruzione sia iniziata, ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso art. 13.
Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, e' dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria. (9) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13 , 14 , 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957. --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 , come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959".
Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Commentari • 13

Mostra tutto (13)

1. Risoluzione del 09/08/1982 n. 250869 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari
Min. Finanze · 9 agosto 1982
[…] caso di specie ben poteva rientrare nella previsione normativa dell\'art. 6- ter della legge 7 febbraio 1968, n. 26, secondo il quale i benefici fiscali di cui all\'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sono applicabili, in presenza di determinati requisiti e condizioni, agli atti di acquisto di aree edificabili, per l\'intera superficie necessaria a realizzare i volumi
Leggi di più…
2. Risoluzione del 23/08/1996 n. 197 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IV
Min. Finanze · 23 agosto 1996
[…] Con avviso di liquidazione notificato il 20.1.1987 l\'Ufficio richiedeva al Sig. ..... le imposte dovute a seguito di decadenza dai benefici fiscali sopra citati per non aver ottemperato al disposto degli art. 14 e 20 della legge n. 408 del 1949 e precisamente per non aver realizzato alcun fabbricato di civile abitazione entro il termine previsto, fissato, da ultimo, al 31.12.1985.
Leggi di più…
3. Risoluzione del 28/03/1983 n. 250755 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari
Min. Finanze · 28 marzo 1983
[…] D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, aggiunto con la legge di conversione 7 febbraio 1968, n. 26 che dispone l\'applicazione dei benefici fiscali di cui all\'art. 14 della menzionata legge n. 408/1949 all\'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali, anche quando gli acquisti di aree
Leggi di più…
4. Circolare del 29/07/1971 n. 18 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari
Min. Finanze · 29 luglio 1971
[…] Generali del Ministero e dopo aver ricordato che con precedenti risoluzioni sono state riconosciute estensibili le agevolazioni tributarie previste dallo articolo 14 e dall\'articolo 17 della legge n. 408/1949 anche al tributo ipotecario inerente alla eventuale iscrizione dell\'ipoteca legale accesa a garanzia del pagamento del residuo prezzo delle compravendite di cui trattasi
Leggi di più…
5. Risoluzione del 27/06/1977 n. 250122 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari
Min. Finanze · 27 giugno 1977
....., un\'ingiunzione di pagamento delle normali imposte di trasferimento relative all\'atto di acquisto di un terreno registrato il 24.5.1971 per pretesa decadenza dai benefici tributari previsti dall\'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive moficazioni. Il supplemento era fondato sui seguenti motivi:
Leggi di più…

Mostra tutto (13)

Giurisprudenza • 116

Mostra tutto (116)

1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/10/2005, n. 19736
Provvedimento: […] La S.p.a. I Pitti, cui è poi subentrata la incorporante Marpat Srl, in liquidazione - già parte in giudizio -, acquistò nel 1972 una porzione di terreno edificabile da destinare alla costruzione di un fabbricato non di lusso, registrando l'atto con le agevolazioni di cui all'art. 14 della legge 408/1949 (cd. legge Tupini); l'Ufficio del Registro di Viareggio, con avviso di liquidazione notificato il 10 agosto 1987, recuperò le imposte di registro e trascrizione nella misura ordinaria, ritenendo la contribuente decaduta dal beneficio, per non aver presentato nel termine di legge la prescritta denuncia, corredata dalla documentazione necessaria per fruire della agevolazione in via definitiva.
Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- agevolazioni edilizia abitativa·
- compensazione spese·
- termine perentorio denuncia·
- decadenza agevolazioni·
- imposta ipotecaria·
- art. 6 d.l. 1150/1967·
- imposta di registro
2. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/10/2019, n. 28059
Provvedimento: […] a sua volta, aveva respinto l'appello proposto avverso la decisione della CT6—di Torind che, invece, aveva accolto il ricorso di NI NZ e CI SI riguardante l'avviso di iiquidazione di imposta e irrogazione delle sanzioni emesso per recupero della maggiore imposta di registro in conseguenza dell'intervenuta decadenza dalle agevolazioni di cui all'art. 14 della legge 408/1949 riguardanti l'imposta fissa di registro e la riduzione ai quarto dell'imposta ipotecaria in caso di acquisto di aree edificabill destinate alla costruzione di case di abitazione non di lusso. […]
Leggi di più...
- termine perentorio denunzia ultimazione lavori·
- art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3·
- interpretazione norma fiscale·
- L. n. 408 del 1949·
- decadenza agevolazioni fiscali·
- compensazione spese·
- D.L. n. 1150 del 1967 art. 6·
- imposta ipotecaria·
- imposta di registro
3. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2001, n. 8459
Provvedimento: […] Si premette che le agevolazioni di cui si discute (imposta fissa di registro e riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria), intese a favorire l'edilizia abitativa, hanno riguardato, per un lungo periodo, gli acquisiti di aree edificabili ed i contratti di appalto, aventi ad oggetto la costruzione di abitazioni non di lusso: esse, introdotte dall'art. 14 della legge 408/1949 in relazione al precedente art. 13, furono in origine riferite alle costruzioni iniziate entro il 31 dicembre 1953 ed ultimate entro il biennio successivo;
Leggi di più...
- azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi·
- prescrizione triennale "ex" art. 6 d.l. n. 1150 del 1967·
- decorrenza.·
- cessazione del regime prorogato per l'ultimazione dei lavori·
- decorrenza·
- imposta di registro·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici)·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici) edilizia·
- tributi erariali indiretti·
- edilizia·
- tributi anteriori alla riforma del 1972·
- tributi
4. Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/1966, n. 2581
Provvedimento: I benefici dell'imposta fissa di registro e della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria, previsti dall'art 14 della legge 2 luglio 1949, n 408, per gli acquisti di aree edificabili, sono applicabili anche agli acquisti di aree in tutto o in parte gia coperte da costruzioni, quando risulti che tali costruzioni siano state eseguite, in vista del futuro acquisto, dalle stesse persone che poi si sono rese acquirenti delle aree. Pertanto, l'art 14 della legge n 408 del 1949 deroga all'art 47 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269 ) che non trova applicazione rispetto alle costruzioni per cui opera la citata norma agevolativa della legge ' Tupini'. […]
Leggi di più...
- sui trasferimenti·
- tributi erariali·
- imposte indirette·
- esenzione ed agevolazione (benefici)·
- applicabilita agli acquisti di aree su cui l'acquirente ha gia costruito·
- aree edificabili·
- beneficio della imposta fissa di registro e della riduzione al quarto della imposta ipotecaria·
- edilizia·
- registro
5. Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/1969, n. 2617
Provvedimento: I benefici dell'imposta fissa di registro e della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria, previsti dall'art.14 della legge 2 luglio 1949, n.408, per gli acquisti di aree edificabili, sono applicabili anche agli acquisti di aree in tutto o in parte gia coperte da costruzioni, quando risulti che tali costruzioni siano state eseguite, in vista del futuro acquisto, dalle stesse persone che poi si sono rese acquirenti delle aree. Pertanto l'art.14 della legge n.408 del 1949 deroga all'art. 47 della legge di registro ( RD 30 dicembre 1923, n. 3269) che non trova applicazione rispetto alle costruzioni per cui opera la citata norma agevolativa della legge ' Tupini'. Conf.3576-68 mass 336788 1460-68 mass 333114 2581-66 mass 324969.*
Leggi di più...
- sui trasferimenti·
- tributi erariali·
- beneficio dell'imposta fissa di registro e della riduzione al quarto della imposta ipotecaria·
- acquisti di aree con costruzioni gia eseguite dal compratore·
- esenzioni e agevolazioni (benefici)·
- applicabilita·
- imposte indirette·
- aree edificabili·
- edilizia·
- registro