Articolo 12 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086

Articolo 11Articolo 13

Versione
5 gennaio 1972

Art. 12. (Sospensione dei lavori)

Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
I lavori non possono essere ripresi finche' la prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.
Della disposta sospensione e' data comunicazione al sindaco perche' ne curi l'osservanza.

Commentario • 1

1. T.U. edilizia (2)
Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 novembre 2001
Parte II NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA Capo I Disposizioni di carattere generale Art. 52 (L) Tipo di strutture e norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per …
Leggi di più…

Giurisprudenza • 31

Mostra tutto (31)

1. TAR Venezia, sez. III, sentenza 07/06/2024, n. 1355
Provvedimento: […] - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 12 della legge n. 1086/1971 e dell'art. 27, comma 3, del DPR n. 380/2001; […]
Leggi di più...
- imputazione giuridica allo Stato·
- contributo unificato·
- revoca in autotutela·
- principio di precauzione·
- ordinanza contingibile e urgente·
- art. 50 e 54 d.lgs. 267/2000·
- cessazione materia del contendere·
- legittimazione passiva·
- compensazione spese di lite
2. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/08/2022, n. 537
Provvedimento: […] IV. Violazione degli artt. 1, 4 e 12 della legge n. 1086/1971, violazione dell'art. 27, comma 3, del DPR n. 380/2001, violazione dell'art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003, violazione del codice delle comunicazioni, difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere.
Leggi di più...
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. n. 36/2001)·
- legittimità dell'azione amministrativa·
- tecnologia 5G·
- principio di precauzione·
- competenza del sindaco·
- diritti d'uso delle frequenze per il 5G·
- risarcimento danni·
- ordinanza contingibile e urgente·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000·
- eccesso di potere·
- principio di legalità·
- tutela della salute pubblica·
- sospensione di attività
3. TAR Perugia, sez. I, sentenza 11/05/2020, n. 205
Provvedimento: […] III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 12 della legge n. 1086/1971 e dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento.
Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- annullamento ordinanza sindacale·
- parere radioprotezionistico·
- violazione art. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000·
- principio di sussidiarietà·
- salute pubblica·
- competenza del Sindaco·
- ordine pubblico·
- ordinanza contingibile e urgente·
- campi elettromagnetici·
- sospensione lavori·
- permesso di costruire·
- travisamento dei fatti·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria
4. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/06/2012, n. 2749
Provvedimento: […] 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 12 legge n.1086/1971; Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 3 della l. n. 47/85; Eccesso di potere; difetto istruttoria;Violazione del giusto procedimento.
Leggi di più...
- violazione del giusto procedimento·
- concessione edilizia·
- risarcimento danni·
- valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)·
- sospensione lavori·
- cessazione della materia del contendere·
- regolamento comunale·
- eccesso di potere·
- autorizzazione edilizia·
- applicabilità della normativa ambientale
5. TAR Torino, sez. II, sentenza 30/01/2025, n. 248
Provvedimento: Pubblicato il 30/01/2025 N. 00248/2025 REG.PROV.COLL. N. 00631/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 631 del 2020, proposto da Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Bianzè (Vc), Sindaco del Comune di Bianzè, non costituiti in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso …
Leggi di più...
- art. 8 L. 36/2001·
- moratoria 5G·
- annullamento delibera giuntale·
- incompetenza giunta comunale·
- competenza statale·
- principio di precauzione·
- violazione normativa nazionale·
- ordinanza contingibile e urgente·
- regolamento comunale·
- legittimazione passiva