Articolo 2 della Legge 22 febbraio 1973, n. 37

Articolo 1

Versione
10 aprile 1973

Art. 2.
Per tutti i lavori appaltati, o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481 , la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi e' ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga.

Commentario • 1

1. Sentenza Cassazione Civile n. 2133 del 25
https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 30/11/2021, dep. 25/01/2022), n.2133 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente – Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11826/2016 proposto da: Consorzio Consafrag, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Sarti n. 4, presso lo studio dell'avvocato Capponi Bruno, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Di Falco Domenico, giusta …
Leggi di più…

Giurisprudenza • 84

Mostra tutto (84)

1. Cass. civ., sez. I, sentenza 11/08/2016, n. 17038
Provvedimento: […] Il primo motivo è svolto da pa- gina 20 a pagina 28 del ricorso sotto il titolo: «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 15 legge regionale 22/1964, dell'articolo 33 legge 41/1986, dell'articolo 6 legge regionale 30/1990, len dell'articolo 2 legge 37/1973, in relazio- ne all'articolo 360, comma 1, numero 3, […] nella specie applicabile per il tramite dell'articolo 15 della legge regionale nu- mero 22 del 1964, trattandosi di opera e- dificata con contributo statale, non pote- Va essere giudicata inderogabile in forza del precetto dettato dall'articolo 2 della legge numero 37 del 1973. § 5.2. […]
Leggi di più...
- conseguenze·
- configurabilità·
- nullità delle deroghe convenzionali·
- applicazione alle opere finanziate dallo stato·
- esclusione·
- l.r. sicilia n. 22 del 1964·
- applicazione dell'art. 2 della l. n. 37 del 1973·
- revisione·
- prezzo·
- opere pubbliche (appalto di)
2. TAR Catania, sez. I, sentenza 30/12/2016, n. 3435
Provvedimento: […] In ottemperanza della predetta sentenza è stato adottato il provvedimento n. 0259964 dell'1 dicembre 2015, di rigetto della richiesta di revisione prezzi dell'8 gennaio 2015 che parte ricorrente ha impugnato, con il ricorso in esame, deducendo censure di violazione di legge (art. 2 della legge n. 37/1973 e art. 33 della legge n. 41/1986) e degli artt. 4 e 20 del contratto d'appalto del 21/2/1989, e censure di eccesso di potere per contraddittorietà e difetto d'istruttoria.
Leggi di più...
- violazione di legge·
- silenzio amministrativo·
- revisione prezzi·
- contratti di appalto internazionale·
- competenza territoriale·
- spese compensate·
- eccesso di potere·
- art. 13 c.p.a.·
- art. 33 legge n. 41/1986·
- art. 2 legge n. 37/1973
3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2001, n. 9220
Provvedimento: […] Inoltre il Comune non avrebbe potuto vincolarsi diversamente in ordine alla revisione dei prezzi, stante il divieto di clausole derogatorie previsto dall'art. 2 della legge 22 febbraio 1973 (n. 37). […] Quanto al punto sub b), l'art. 2 della legge 22 febbraio 1973 n. 37 ha vietato ogni genere di patti incidenti sul potere di accordare la revisione, sicché la pretesa al riguardo dell'appaltatore non potrebbe trovare fondamento in una disciplina convenzionale, […] Che poi tale rinunzia fosse a sua volta nulla, in quanto anch'essa incorreva nel divieto di cui all'art. 2 della legge n. 37 del 1973, è circostanza irrilevante al fini di causa, […]
Leggi di più...
- prezzo·
- divieto·
- revisione·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- situazione soggettiva·
- regime anteriore alla legge n.19 del 1994·
- fattispecie·
- limiti·
- disciplina convenzionale del compenso·
- sussistenza·
- interesse legittimo·
- appalto di opera pubblica·
- giurisdizione civile·
- contratti della p.a·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa
4. Cass. civ., sez. I, sentenza 28/02/2017, n. 5065
Provvedimento: […] Con l'unico motivo di ricorso, la AN de CH s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 37 del 1973, nonché l'omessa e insufficiente motivazione su un fatto deci- sivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, […] Tale conclusione trova, del resto, una conferma nell'art. 2 della legge n. 76 del 1970, del quale l'art. 2 della legge n. 37 del 3 1973 proroga la vigenza (come si desume dallo stesso titolo della legge, che recita: "Proroga dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche") e che, […]
Leggi di più...
- appalti stipulati da società concessionarie·
- divieto di cui all'art. 2 della l. n. 37 del 1973·
- applicabilità·
- clausola di revisione dei prezzi·
- fondamento·
- sistemi di esecuzione·
- opere pubbliche (modi di realizzazione)·
- opere pubbliche (appalto di)·
- concessione
5. Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 403
Provvedimento: […]
Leggi di più...
- riserva revisione prezzi·
- inammissibilità appello·
- contributo unificato·
- revisione prezzi·
- giurisdizione amministrativa·
- appalto lavori pubblici·
- art. 36 L.R. 21/1985·
- art. 2 L. 37/1973·
- rinuncia revisione prezzi·
- determinazione corrispettivo contrattuale