Articolo 1673 del Codice civile

Articolo 1672Articolo 1674

Versione
19 aprile 1942

Art. 1673.

(Perimento o deterioramento della cosa).

Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o e' deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento e' a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.

Se la materia e' stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera e' a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto e' a carico dell'appaltatore.

Commentari • 12

Mostra tutto (12)

1. Appalto: le cause di estinzione
https://www.studiocataldi.it/
[…] Perimento o deterioramento dell'opera L'art. 1673 c.c. disciplina, invece, l'ipotesi in cui l'opera perisce o è deteriorata, sempre per causa non imputabile ad alcuna delle parti, prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla. […]
Leggi di più…
2. Risoluzione del 01/08/2002 n. 259 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Agenzia delle Entrate · 1 agosto 2002
[…] possono essere riferiti solo alla parte dei materiali forniti dall\'appaltatore e al servizio da esso prestato. Ad esempio, nell\'ipotesi disciplinata dall\'art. 1673 del codice civile, il perimento o deterioramento della cosa per causa non imputabile ad alcuna delle parti, rimane a carico del committente nella misura in cui la materia sia stata da esso fornita,
Leggi di più…
3. Risoluzione del 27/03/2003 n. 75 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Agenzia delle Entrate · 27 marzo 2003
[…] particolari effetti giuridici che permettono di considerare ultimata la prestazione, quali il passaggio del rischio per il perimento o il deterioramento dell\'opera di cui all\'art. 1673 c.c., la liberazione dell\'appaltatore della responsabilita\' per i vizi palesi di cui all\'art.1667 c.c. e il diritto dell\'appaltatore al pagamento del prezzo. Nella specifica
Leggi di più…
4. Blog ilCaso.it
https://www.ilcaso.it/
Le innumerevoli e problematiche sfaccettature della "teoria dell'evento" nella diffamazione a mezzo web Pubblicato il 22/10/21 00:00 [Articolo 1673]
Leggi di più…
5. Art. 1218 del Codice civile Commentato Online
https://www.filodiritto.com/

Mostra tutto (12)

Giurisprudenza • 66

Mostra tutto (66)

1. Trib. Verona, sentenza 09/12/2024, n. 2798
Provvedimento: […] Nonostante tale ultimo rilievo, parte opposta ritiene che non si debba applicare alla fattispecie in esame la norma di cui all'art.1672 c.c. che prevede lo scioglimento del contratto in ipotesi di impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera, bensì la previsione di cui all'art.1673 c.c. che contempla e disciplina il caso del perimento o del deterioramento dell'opera commissionata. […] diversi dall'impossibilità, e questi vengono disciplinati dall'articolo 1673 del codice civile. […] la norma applicabile alla fattispecie, come allegato dall'opposta sin dagli atti introduttivi del giudizio e come dedotto dallo stesso opponente in sede di comparsa conclusionale è l'art. 1673 c.c.
Leggi di più...
- art. 1673 c.c.·
- risoluzione contratto per inadempimento·
- appalto·
- superbonus 110%·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 1672 c.c.·
- Codice del Consumo·
- impossibilità sopravvenuta·
- clausola compromissoria·
- onere della prova
2. Cass. civ., sez. III, sentenza 31/05/2006, n. 12995
Provvedimento: […] Radicatosi il contraddittorio, istruita la causa con acquisizione dell'accertamento tecnico preventivo a suo tempo esperito e della prodotta documentazione nonché con espletamento di C.T.U., con sentenza del 12 marzo 2002 il Tribunale di Bolzano, qualificato il rapporto intercorso tra le parti come contratto d'appalto e ritenuta ricorrere nel caso l'ipotesi di cui all'art. 1673 c.c., revocava l'opposto decreto ingiuntivo presidenziale e rigettava tutte le altre domande proposte dalle parti.
Leggi di più...
- fondamento·
- configurabilità·
- responsabilità dell'appaltatore·
- sussistenza·
- condizioni·
- conseguenze·
- imprevedibilità secondo la diligenza media alla stipulazione del contratto·
- obbligo dell'appaltatore di realizzazione a regola d'arte·
- ammissibilità·
- costruzione su strutture o fondamenta preparate dal committente o da terzi·
- onerosità e difficoltà di esecuzione·
- limiti·
- condizioni e limiti·
- obblighi dell'appaltatore·
- opere edilizie
3. Trib. Torino, sentenza 27/06/2024, n. 3743
Provvedimento: […] 4. Ciò premesso e stante l'applicabilità delle norme in tema di appalto alla vicenda de qua deve determinarsi chi sia il soggetto su cui incombe, nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi fra le parti, la responsabilità conseguente al furto posto in essere da ignoti. Parte opponente, che riconduce il contratto stipulato tra le parti ad un appalto, invoca l'art. 1673 c.c, che assegna all'appaltatore il rischio del perimento della cosa. A suffragio della propria tesi argomenta che la signora non sottoscriveva il documento di trasporto (doc. n. 5) attestante Parte_1
Leggi di più...
- responsabilità per furto·
- art. 1673 c.c.·
- Superbonus 110%·
- contratto misto·
- art. 649 c.p.c.·
- appalto·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- obbligo di custodia·
- art. 210 c.p.c.·
- inadempimento contrattuale
4. Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2024, n. 2232
Provvedimento: […] Aggiunse che, «in ogni caso»: l'art. 1673 cod. civ. disciplinava i rapporti fra committente e appaltatore e non invece i rapporti fra committente e terzo; […] Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1177, 1673, comma 2, 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.. […] Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2049, 1177, 1673, cod. civ., 132 n. 4 e 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.. […]
Leggi di più...
- esclusione·
- conseguenze·
- fondamento·
- effetti protettivi a favore del terzo proprietario diverso dal committente·
- fattispecie·
- contratto di appalto·
- inadempimento dell’obbligazione accessoria di custodia del bene oggetto del contratto·
- effetti del contratto·
- appalto (contratto di)·
- rispetto ai terzi·
- responsabilita'·
- contratti in genere
5. Corte d'Appello Torino, sentenza 29/11/2022, n. 1241
Provvedimento: […] Sulla base di tali premesse, il Giudice di primo grado ha applicato l'art. 1673 c.c., ai sensi del quale il perimento dell'opera prima dell'accettazione da parte del committente resta a carico dell'appaltatore, e,
Leggi di più...
- rinuncia tacita a crediti·
- successione in crediti·
- legittimazione ad impugnare·
- responsabilità per crollo fabbricato·
- art. 1673 c.c.·
- inammissibilità appello·
- contributo unificato·
- appalto·
- cancellazione società dal registro delle imprese