Articolo 11 della Legge 28 aprile 1971, n. 287

Articolo 10Articolo 12

Versione
16 giugno 1971

Art. 11.
E' sospeso il rilascio di concessioni per la costruzione di autostrade a partire dall'entrata in vigore della presente legge e sino all'approvazione da parte del Parlamento del prossimo programma economico nazionale.

Commentari • 0

Giurisprudenza • 5

1. TAR Milano, sez. II, sentenza 10/07/2019, n. 1586
Provvedimento: […] C.8) Violazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 - eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità manifesta. C.9) Violazione dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, in relazione all'articolo 2 dell'allegato tecnico al decreto - eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria. C.10) Violazione dell'articolo 11 della legge 28 aprile 1971 n. 287 e dell'articolo 18 bis del decreto legge 13 agosto 1975 n. 376 - eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione. C.11) Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria. D. Illegittimità del diniego di permesso di costruire prot. 8145 del 27 dicembre 2006.
Leggi di più...
- art. 3 legge 241/1990·
- pubblicazione in Gazzetta Ufficiale·
- art. 1 legge 443/2001·
- proroga della dichiarazione di pubblica utilità·
- art. 10 bis legge 241/1990·
- legittimità degli atti amministrativi·
- dichiarazione di pubblica utilità·
- art. 21-octies l. 241/1990·
- art. 21 l. 1034/1971·
- competenza amministrativa·
- art. 118 Costituzione·
- vincolo preordinato all'esproprio·
- salvaguardia delle aree impegnate·
- valutazione di impatto ambientale·
- art. 11 d.p.r. 327/2001
2. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 29/10/2014, n. 10868
Provvedimento: N. 03940/2004 REG.RIC. N. 10868/2014 REG.PROV.COLL. N. 03940/2004 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3940 del 2004, proposto da: Soc LL S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Simone Cadeddu e Mario Libertini, con domicilio eletto presso l'avv. Mario Libertini in Roma, via Boezio, 14, come da procura a margine del ricorso; contro Soc. OL RG Strategy Consultants S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, …
Leggi di più...
- validità delle clausole negoziali·
- giurisdizione del Giudice Amministrativo·
- difetto di giurisdizione·
- nullità sopravvenuta delle clausole contrattuali·
- principio di proporzionalità·
- sospensione dei lavori autostradali·
- risarcimento danni·
- convenzioni tra concessionari e società autostrade·
- annullamento di procedura competitiva·
- improcedibilità del ricorso·
- termine di scadenza delle concessioni·
- concessioni di servizi
3. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 29/10/2014, n. 10867
Provvedimento: N. 03942/2004 REG.RIC. N. 10867/2014 REG.PROV.COLL. N. 03942/2004 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3942 del 2004, proposto da: Soc LL Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Simone Cadeddu e Mario Libertini, con domicilio eletto presso l'avv. Mario Libertini in Roma, via Boezio, 14, come da procura a margine del ricorso; contro Soc AN ER Strategy Consultants Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e …
Leggi di più...
- annullamento di atti amministrativi·
- giurisdizione del Giudice Amministrativo·
- legittimità della procedura concorsuale·
- concessioni·
- sospensione dei lavori·
- invalidità sopravvenuta delle clausole contrattuali·
- risarcimento danni·
- procedura competitiva·
- termine di scadenza delle concessioni·
- principio di proporzionalità e affidamento
4. TAR Milano, sez. II, sentenza 22/11/2011, n. 2822
Provvedimento: N. 02534/2009 REG.RIC. N. 02822/2011 REG.PROV.COLL. N. 02534/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2534 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: GA Onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Walter Fumagalli, Riccardo Marletta, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, piazza Duse, 3; contro C.I.P.E., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Milano, via Freguglia, 1; Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'Maria Lucia …
Leggi di più...
- carenza di istruttoria e di motivazione·
- sostituzione della VIA con compatibilità ambientale·
- infrastrutture strategiche·
- prescrizioni e raccomandazioni del CIPE·
- ricorso per motivi aggiunti·
- inammissibilità delle censure·
- art. 169 D.Lgs. 163/2006·
- legittimità degli atti amministrativi·
- osservazioni degli enti locali·
- art. 185 D.Lgs. 163/2006·
- tutela dell'ambiente·
- regime differenziato per le opere strategiche·
- progetto preliminare e progetto definitivo·
- art. 167 D.Lgs. 163/2006·
- compatibilità ambientale
5. CGUE, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, 21/03/2019
Provvedimento: […] Le premesse alla convenzione del 2009 indicano che i lavori per la costruzione dell'autostrada sono stati sospesi ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 287 del 28 aprile 1971 ( 7 ), e dell'articolo 18 bis del decreto-legge n. 376 del 13 agosto 1975 ( 8 ), convertito in legge n. 492 del 16 ottobre 1975 ( 9 ). Tale sospensione è stata successivamente revocata dagli articoli 9 e 14 della legge n. 531/1982, del 12 agosto 1982 ( 10 ).
Leggi di più...

Inizia subito la prova gratuita

Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.

Accesso ai contenuti giuridici
Prova dell'IA giuridica
Collegamento al tuo cloud

Iscriviti gratuitamente

Hai già un account? Accedi