Articolo 52 bis della Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Articolo 59Articolo 61

Versione
3 agosto 2010

Art. 52-bis. (( 1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza ))

Commentari • 5

1. Strumenti e processi digitali nel diritto societario: recepita la direttiva UEAccesso limitato
Leonardo Serra · https://www.altalex.com/ · 15 dicembre 2021
2. La firma digitale ora si fa con le dita
Eugenio Stucchi · https://www.filodiritto.com/ · 5 febbraio 2011
3. La firma digitale nel nuovo Codice dell'amministrazione digitale
Rognetta Giorgio · https://www.diritto.it/ · 20 gennaio 2011
4. L'accessibilità informatica dell'atto pubblico notarile dopo il D.Lgs. 110/2010
Rognetta Giorgio · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2010
5. L’accessibilità informatica dell’atto pubblico notarile dopo il D.Lgs. 110/2010
Giorgio Rognetta · https://www.filodiritto.com/ · 15 dicembre 2010

Giurisprudenza • 2

1. Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/11/2023, n. 738
Provvedimento: […] L'eccezione non coglie nel segno se sol si considera che il contratto che ci occupa era stipulato per atto pubblico (cfr. doc. 24, allegato alla citazione) con sottoscrizione digitale ex art. 52-bis, Legge 16 febbraio 1913 n. 89, come si legge in calce all'atto. Ed infatti, a pag. 10 del citato contratto, si legge che “l'affidamento viene accettato dall'Appaltatore, con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA di Lavori – Parte Generale”.
Leggi di più...
- art. 1338 c.c.·
- capitolato speciale·
- recesso appaltatore·
- compensazione crediti·
- appalti pubblici·
- responsabilità amministratore·
- art. 1372 c.c.·
- art. 1337 c.c.·
- svincolo polizza fideiussoria·
- art. 1229 c.c.·
- mancata consegna lavori
2. Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/06/2025, n. 867
Provvedimento: […] L'eccezione non coglie nel segno se sol si considera che il contratto che ci occupa era stipulato per atto pubblico (cfr. doc. 24, allegato alla citazione) con sottoscrizione digitale ex art. 52-bis, Legge
Leggi di più...
- art. 1338 c.c.·
- ritardo consegna lavori·
- capitolato speciale·
- responsabilità precontrattuale·
- giurisdizione Tribunale delle imprese·
- recesso appaltatore·
- appalti pubblici·
- autonomia contrattuale·
- art. 1337 c.c.·
- art. 1229 c.c.

Inizia subito la prova gratuita

Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.

Accesso ai contenuti giuridici
Prova dell'IA giuridica
Collegamento al tuo cloud

Iscriviti gratuitamente

Hai già un account? Accedi