Articolo 6 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086

Articolo 5Articolo 7

Versione
5 gennaio 1972

Art. 6. (Relazione a struttura ultimata)

A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositera' al genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 20;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
Delle due copie della relazione, una sara' conservata agli atti del genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sara' restituita al direttore dei lavori che provvedera' a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell'articolo 4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Commentario • 1

1. T.U. edilizia (2)
Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 novembre 2001
Parte II NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA Capo I Disposizioni di carattere generale Art. 52 (L) Tipo di strutture e norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per …
Leggi di più…

Giurisprudenza • 56

Mostra tutto (56)

1. Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/10/2021, n. 1357
Provvedimento: […] conseguenza, la doglianza non è fondata. Parte opponente ha poi contestato l'inadempimento dell'opposto lamentando che lo stesso non avesse provveduto al collaudo dell'opera. L'opposto ha controdedotto che la relazione a struttura ultimata di cui all'art. 6 della legge 1086/1971 deve essere corredata dalla certificazione delle prove eseguite sui materiali; nonostante i prelievi effettuati, l'opponente non aveva provveduto ad inviare i cubetti al competente laboratorio per le prove e non gli aveva inviato i debiti certificati.
Leggi di più...
- ratifica tacita·
- spese CTU·
- contratto d'opera professionale·
- interessi moratori·
- compensazione spese·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 190 c.p.c.·
- prescrizione presuntiva·
- onere della prova·
- art. 2959 c.c.
2. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 17/09/2018, n. 5519
Provvedimento: […] Invero, se ai fini del condono edilizio, per edifici " ultimati entro la data del 1° ottobre 1983 " si intendono quelli completi almeno al " rustico " - ossia completi a tale data di copertura e tompagni esterni aventi caratteri di stabilità ed idonei a consentire la precisa individuazione del relativo volume - il concetto di " strutture ultimate " ai fini della decorrenza del termine di 60 giorni per il deposito della " Relazione a struttura ultimata " ex art. 6 Legge 1086/1971 assume una connotazione di natura nettamente diversa, destinata ad identificare non l'ultimazione a rustico - essenziale ai fini della sanatoria - ma la struttura immediatamente verificabile e collaudabile, completa di tutte le certificazioni acquisite all'esito delle prove sui materiali impiegati.
Leggi di più...
- Motivazione provvedimento·
- Falsa applicazione norme·
- Proporzionalità e ragionevolezza·
- Art. 35 L. 47/1985·
- Illegittimità derivata·
- Demolizione opere abusive·
- Eccesso di potere·
- Interesse pubblico·
- Condono edilizio·
- Termine ultimazione opere·
- Istruttoria·
- Art. 31 e 34 D.P.R. 380/2001·
- Art. 7 L. 241/1990·
- Silenzio-assenso
3. Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 61
Provvedimento: […] 1991, con progetti ed elaborati esecutivi delle opere in c.a. depositati il 17 luglio 1992, prot. n. 12048, e il 18 ottobre 1993, prot. n. 16056; 3) la relazione a struttura ultimata di cui all'art. 6 legge n. 1086/1971, depositata il 13 settembre 1999, prot. n. 9976; 4) i certificati di prove tecniche del laboratorio “Resistent” di Corigliano Calabro del 28 aprile
Leggi di più...
- autorizzazione paesaggistica·
- art. 586 c.p.c.·
- appello incidentale condizionato·
- decadenza azione risarcitoria·
- giurisdizione civile·
- responsabilità civile dei magistrati·
- interesse ad agire·
- art. 13 D.P.R. n. 115/2002·
- art. 146 D.Lgs. n. 42/2004·
- art. 100 c.p.c.
4. Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/06/2023, n. 840
Provvedimento: […] n/mm2), ma non anche per la platea di fondazione (24,275 n/mm2), con la conseguente inidoneità dell'impiegato conglomerato cementizio ad assicurare la staticità della struttura e la sua collaudabilità, a norma degli artt. 6 legge n. 1086/1971 e 5 legge Org_2
Leggi di più...
- art. 115 c.p.c.·
- responsabilità appaltatore·
- inammissibilità appello·
- contributo unificato·
- art. 2697 cod. civ.·
- compensazione spese·
- risarcimento danni·
- idoneità statica struttura·
- appello incidentale·
- art. 1453 cod. civ.
5. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/11/2023, n. 991
Provvedimento: […] In particolare, si evince: a) “la mutua conformità tra gli elaborati di cui all'autorizzazione edilizia ed il progetto autorizzato dal di Org_1 ME ai fini sismici”; b) la presenza, a corredo della Relazione a Struttura ultimata (Art. 6 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086) e del Certificato di Collaudo Statico (Art. 7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086), dei “certificati ufficiali di prove sui materiali da costruzione e della certificazione
Leggi di più...
- art. 1120 c.c.·
- art. 2 legge 13/1989·
- tutela della proprietà privata·
- giurisdizione civile·
- art. 907 c.c.·
- innovazione vietata·
- CTU·
- spese processuali·
- compensazione spese·
- condominio minimo·
- legittimazione passiva·
- barriere architettoniche·
- distanze legali·
- art. 96 co. III c.p.c.·
- servitù di veduta