Articolo 10 della Legge 5 marzo 1990, n. 46

Articolo 9Articolo 11

Versione
13 marzo 1990

Versione
27 febbraio 2007

Art. 10. Responsabilita' del committente o del proprietario 1. Il committente o il proprietario e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2. ((5))

---------------

AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...] la legge 5 marzo 1990, n. 46 , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma."

Commentario • 1

1. T.U. edilizia (2)
Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 novembre 2001
Parte II NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA Capo I Disposizioni di carattere generale Art. 52 (L) Tipo di strutture e norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per …
Leggi di più…

Giurisprudenza • 7

Mostra tutto (7)

1. Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/07/2004, n. 35576
Provvedimento: […] Infatti, secondo l'art. 10 della detta legge n. 46 del 1990, "il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2". L'obbligo, che è assai ampio, ed è volto al buon funzionamento dell'impianto, è munito di specifica sanzione, di tipo amministrativo, stabilita nell'art. 16 ("Alla violazione di quanto previsto dall'art. 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila").
Leggi di più...
- provvedimento contingibile e urgente emanato dal sindaco·
- esclusione·
- successivo decorso di un lasso di tempo tale da far ritenere venuta meno la situazione di urgenza·
- fattispecie·
- configurabilità del reato·
- reati contro l'ordine pubblico·
- contravvenzioni·
- concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia
2. Trib. Pisa, sentenza 04/03/2022, n. 277
Provvedimento: […] la società non risulta avere impiegato la necessaria diligenza, avendo Parte CP convenuta affidato l'opera ad un'impresa inidonea, in quanto sprovvista della qualifica di installatore impiantista: ciò, anche in violazione dell'art. 10 della Legge n. 46/1990, che specifica che il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione degli impianti ad imprese abilitate.
Leggi di più...
- accertamento tecnico preventivo·
- vizi costruttivi·
- responsabilità direttore lavori·
- responsabilità appaltatore·
- responsabilità subappaltatore·
- manleva assicurativa·
- art. 1669 c.c.·
- prescrizione azione·
- decadenza garanzia·
- art. 1667 c.c.
3. Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/03/2023, n. 158
Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Sergio Gorjan, Presidente Dott. Mauro Sonego, Consigliere Dott. Giuliano Berardi, Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta al n. 599 del ruolo 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 821/2019, pubblicata il 14.11.2019, in punto: risarcimento danni; causa vertente TRA in persona del Parte_1 Commissario Straordinario, già Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Rino Battocletti [...] …
Leggi di più...
- manutenzione impianti·
- vizi e difetti impianti·
- responsabilità contrattuale·
- danno da interruzione energia elettrica·
- concorso di colpa·
- appalto·
- risarcimento danni·
- responsabilità extracontrattuale·
- art. 210 c.p.c.·
- prova testimoniale·
- art. 244 c.p.c.·
- teleassistenza
4. Trib. Rovigo, sentenza 30/03/2022, n. 291
Provvedimento: N. R.G. 1476/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1476/2018 tra (c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Parte_1 P.IVA_1 Angelini e Lorenza Siviero ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Corso del Popolo n. 152 Rovigo; Appellante E (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian Sinigaglia ed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Legnano, alla via XX Settembre n.4; Appellato Oggetto: …
Leggi di più...
- art. 116 c.p.c.·
- art. 1182 c.c.·
- risoluzione contratto per inadempimento·
- disdetta contratto·
- danno non liquido·
- art. 132 c.p.c.·
- incompetenza territoriale·
- restituzione somme indebitamente incassate·
- compensazione spese di lite·
- art. 19 c.p.c.
5. Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2019, n. 27870
Provvedimento: la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RT RI nato a [...] il [...] OL AN LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/04/2018 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inarnmissibilita' del ricorso di IN IC Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione con trasmissione atti al giudice civile per il ricorso di IV IA UC. udito il difensore Per IN e' presente l'avv. Giuliano Luigi del foro di Torino che chiede …
Leggi di più...
- art. 62-bis cod. pen.·
- violazione normativa sicurezza impianti·
- colpa generica·
- responsabilità penale·
- colpa specifica·
- art. 63 cod. proc. pen.·
- incendio colposo·
- art. 449 cod. pen.·
- art. 133 cod. pen.·
- travisamento della prova·
- rinnovazione istruttoria·
- art. 191 cod. proc. pen.·
- art. 43 cod. pen.·
- art. 603 cod. proc. pen.·
- prova dichiarativa