Doctrine
Doctrine
AccediRegistratiAccediRegistrati
Articolo 5Articolo 7
  1. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340
Versione
19 luglio 1949
Art. 6.
L'assegnazione della costruzione degli alloggi agli istituti ed enti indicati dal Comitato di attuazione nonche' alle aziende o cooperative autorizzate a costruire direttamente e' fatta dal Consiglio direttivo previo esame dei progetti di costruzione.
I capitolati di appalto dovranno uniformarsi a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici. Tuttavia, in relazione all'importanza e all'attivita' degli enti, aziende e cooperative incaricati delle costruzioni, potranno essere adottati i capitolati per essi vigenti o quegli altri essi intendano riferirsi sempreche' riconosciuti idonei dal Consiglio direttivo.
Allo scopo di ottenere la perfetta e tempestiva esecuzione del piano di costruzione nei limiti segnati dal Comitato di attuazione, nei capitolati di appalto il Consiglio direttivo dovra' fissare in modo precise e tassativo i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori appaltati, la decadenza nei casi piu' gravi di inosservanza del contratto, nonche' le penalita' per i ritardi nella esecuzione dei lavori.
Entrata in vigore il 19 luglio 1949

Commentari • 0

    Giurisprudenza • 2

    • 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/1970, n. 836
      Provvedimento: […] Questa deroga al principio non si verifica nel caso dei contratti di appalto, conclusi dalla gestione INA- casa, ed ora dalla Gescal, perche, l'art 6, del DPR 22 giugno 1949, n 340, stabilisce la formazione di un capitolato proprio della gestione, solo uniformato a quello regolamentare dello stato. ( Conf 1486-67, massima n 328179).*
       Leggi di più...
      • opere pubbliche (appalto di)·
      • capitolato generale·
      • clausola compromissoria·
      • capitolato generale della gestione ina·
      • casa (gescal)·
      • effetti·
      • capitolato generale di appalto per le opere dipendenti dal ministero dei llpp·
      • applicazione del capitolato imposta per legge ad enti diversi·
      • differenze·
      • appalti conclusi dalla gestione ina·
      • contratti interessanti lo stato o enti diversi·
      • incidenza sui presupposti processuali tipici·
      • esclusione·
      • natura·
      • inidoneita
    • 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1967, n. 1486
      Provvedimento: Il capitolato generale di appalto per le opere dipendenti dal ministero dei lavori pubblici approvato con d.m. 28 maggio 1895 (al pari del nuovo capitolato generale approvato con d.m. 16 luglio 1962 n.1053) ha natura normativa di regolamento di organizzazione solo per i contratti che interessano lo stato, nei cui confronti il privato contraente si trova in rapporto di subordinazione, si da dover sottostare alle norme regolamentari che gli vengono imposte mentre hanno natura contrattuale non solo i capitolati predisposti da enti pubblici diversi dallo stato, ma anche i capitolati dello stato, allorquando siano richiamati ed applicati in contratti non riguardanti lo stato. Il principio …
       Leggi di più...
      • clausole contenute in uno schema contrattuale alieno e di uso corrente·
      • condizioni·
      • contratti in genere·
      • deroga·
      • condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti·
      • natura contrattuale·
      • richiamo in contratti non riguardanti lo stato·
      • contratti conclusi dalla gestione ina·
      • ina casa·
      • opere pubbliche (appalto di)·
      • inapplicabilita·
      • capitolato generale·
      • disciplina di cui all'art 1341 cod civ·
      • esclusione·
      • edilizia popolare ed economica
    Prova Doctrine gratuitamente
    per 7 giorni
    Nessuna carta di credito richiesta
    Inizia
    Hai già un account? Accedi