Articolo 28 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Articolo 27Articolo 29

Versione
5 aprile 1974

Art. 28. (Utilizzazione di edifici)

Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilita' da parte dei comuni e' condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.

Commentari • 2

1. La legge regionale n. 7 del 2003
Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 24 maggio 2002
[…] La certificazione prevista dall'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 viene rilasciata dagli uffici del Genio civile, sulla scorta delle certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico responsabili dell'osservanza delle norme sismiche vigenti, entro 45 giorni dalla data del ricevimento della richiesta; decorso tale termine la stessa si intende comunque resa. […]
Leggi di più…
2. La legge regionale n. 7 del 2003
Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 24 maggio 2003

Giurisprudenza • 52

Mostra tutto (52)

1. Corte d'Appello Catania, sentenza 12/04/2022, n. 764
Provvedimento: […] proposito, inoltre, il giudice si è limitato a ritrascrivere i rilievi formulati dalla parte opposta, senza darne adeguata e personale motivazione. Nel merito, deduce che parte opposta, e con essa il giudice che ne ha sposato le tesi, ha trascurato di considerare che “nella prassi amministrativa regionale siciliana”, “notoria nel settore” e “ben conosciuta dal Ctu”, il certificato di cui agli art. 28 legge n. 64/1974 e art. 32 l. regionale n. 7 /2003 deve essere a firma congiunta del direttore dei lavori e del collaudatore statico;
Leggi di più...
- art. 1453 c.c.·
- appalto di servizi·
- decreto ingiuntivo·
- risarcimento danni·
- interessi di mora·
- art. 13 D.P.R. n. 115/2002·
- appello incidentale·
- prova testimoniale·
- inadempimento contrattuale·
- difetto di motivazione
2. TAR Catania, sez. I, sentenza breve 08/05/2009, n. 902
Provvedimento: […] 1.- del provvedimento dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa del 23 ottobre 2008 (prot. n. 25721) con il quale “…viene dichiarato l'annullamento della certificazione di conformità rilasciata alla ditta EDILPACE COSTRUZIONI s.n.c. di AM AN in data 08/05/1993 prot. n. 6235 ai sensi dell'art. 28 della Legge 02/02/1974 n. 64 e dell'art. 8 della L.R. 15/11/1982 n. 135, […] Violazione e falsa applicazione dell'articolo 28 della Legge 2 febbraio 1974 numero 64 – Violazione dell'articolo 8 della Legge Regionale 15 novembre 1982 numero 135 – Violazione dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 maggio 1987 numero 20 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, […] la normativa di settore (articolo 28 della legge 64/1974 Legge Regionale 15 novembre 1982 numero 135; […]
Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- violazione normativa settore edilizio·
- autotutela amministrativa·
- violazione principio giusto procedimento·
- annullamento certificato di conformità·
- rilascio certificato di conformità·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- eccesso di potere·
- violazione art. 21 nonies legge 241/1990
3. TAR Catania, sez. III, sentenza 15/03/2021, n. 775
Provvedimento: […] I ricorrenti hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno per il ritardato rilascio, da parte del Genio Civile di Messina, del certificato di agibilità sismica ex art. 28 della legge n. 64/1974.
Leggi di più...
- ritardato rilascio del certificato di agibilità sismica·
- risarcimento del danno·
- inammissibilità della domanda risarcitoria·
- art. 18 legge n. 64/1974·
- illecito aquiliano·
- principio dispositivo·
- art. 28 legge n. 64/1974·
- prova del pregiudizio·
- onere della prova·
- improcedibilità del ricorso
4. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 30/03/2017, n. 151
Provvedimento: […] 3.- Con nuova istanza 31 dicembre 2015, n. 457638, la ricorrente chiedeva il rilascio immediato della certificazione utile per ottenere l'agibilità ex art.28 della legge 64/1974, invitando l'Amministrazione ad esaminare il progetto di miglioramento presentato alla Conferenza di servizi del 18.12.2013 ed a “dare atto” che le opere realizzate nella struttura di vendita non sono soggette alla normativa tecnica di cui al D.M. 28.1.2008 ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.L. 31.12.2007, n.248 e della circolare del Consiglio dei ministri del 20.3.2003”. […] La ricorrente conclude chiedendo l'annullamento del provvedimento regionale impugnato, nonché la condanna della Regione ex art. 34, comma 1, lett. c. c.p.a. al rilascio del certificato di agibilità ex art. 28 della legge n.64/1974.
Leggi di più...
- verifica sismica degli edifici·
- sorteggio dei progetti per la verifica sismica·
- art. 20 del D.L. 31.12.2007, n. 248·
- regime transitorio per l'applicabilità delle norme tecniche·
- regolazione delle spese di lite·
- competenza del TAR·
- edifici di interesse strategico e collettivo·
- certificato di agibilità·
- normativa tecnica per le costruzioni·
- Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008
5. TAR Catania, sez. III, sentenza 13/05/2021, n. 1537
Provvedimento: […] Con ricorso iscritto al R.G. n. 780/2016 la società cooperativa Edilizia Olimpo Peloritano - in qualità di titolare della concessione edilizia n. 80/2010 all'esito del cui rilascio realizzava due corpi di fabbrica e muri di sistemazione esterna in Messina, zona Villa Zafferia - ha adito, ex art. 30 c.p.a., l'intestata Sezione chiedendo il risarcimento del danno per il ritardo, da parte del Genio Civile di Messina, nel rilascio del certificato di conformità sismica ai sensi dell'articolo 28 della legge numero 64/1974.
Leggi di più...
- ritardato rilascio certificato conformità sismica·
- art. 28 legge 64/1974·
- responsabilità amministrativa·
- art. 30 c.p.a.·
- risarcimento danni·
- negligenza amministrativa·
- principio del plerumque accidit·
- onere della prova·
- danno patrimoniale·
- prova documentale