Articolo 21 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49

Articolo 20Articolo 22

Versione
30 maggio 2018

Art. 21. Contestazioni e riserve 1. Il direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto.

Commentari • 0

Giurisprudenza • 6

Mostra tutto (6)

1. Trib. Roma, sentenza 27/02/2023, n. 3238
Provvedimento: […] Orga gli artt. 9 e 21 del D.M. 49 del 7-3-2018 del in vigore dal 30-5-2018 chiariscono che nella gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve occorre uniformarsi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto. Di conseguenza, laddove la riserva dell'impresa appaltatrice non sia apposta in modo conforme alle disposizioni contrattuali e a quelle del capitolato d'appalto, nonché laddove la riserva non sia stata motivata o esplicitata successivamente nei termini previsti (nel caso di specie in base alle previsioni del
Leggi di più...
- art. 1284 c.c.·
- risoluzione contratto appalto·
- art. 1418 c.c.·
- danno d'immagine·
- spese processuali·
- art. 183 c.p.c.·
- danno da perdita di chance·
- riequilibrio sinallagma contrattuale·
- riserva appaltatore·
- inadempimento contrattuale
2. Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2584
Provvedimento: […] 2016 vi era l'onere di formulare contestazioni scritte, a pena di decadenza, in tutti i casi in cui l'esecutore avesse voluto far valere pretese di carattere economico. pagina 7 di 22 A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice, in effetti, la disciplina transitoria (art. 216 d. lgs n. 50 del 2016) e quella del d.m. n. 49 del 2018 (art. 21) hanno uniformato l'istituto delle riserve tra appalti di lavori e appalti di servizi e forniture. Il d.P.R. n. 207 del 2010 disciplina le richieste di risarcimento per danno da ritardo (artt. 153, 157, 159, 160), che va richiesto per iscritto ed è soggetto a decadenza.
Leggi di più...
- art. 1664 c.c.·
- interessi legali·
- prezzo chiuso·
- art. 111 c.p.c.·
- CTU·
- revisione prezzi·
- art. 1218 c.c.·
- spese di lite·
- risarcimento danni·
- contestazioni scritte·
- prova orale·
- buona fede oggettiva·
- successione a titolo particolare·
- appalto di opere pubbliche·
- art. 115 d.lgs. n. 163/2006
3. Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/12/2023, n. 783
Provvedimento: […]
Leggi di più...
- riserve in appalto·
- art. 1362 c.c.·
- S.A.L.·
- art. 191 D.P.R. 207/2010·
- D.M. 49/2018·
- interpretazione contrattuale·
- decadenza riserve·
- appalto di opera pubblica·
- onere della prova appaltatore·
- COVID-19
4. Trib. Modena, sentenza 04/12/2025, n. 1455
Provvedimento: N. R.G. 6872/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6872/2022 promossa da: c.f. ) con l'avv. GIAMPAOLO MAZZOLA Parte_1 P.IVA_1 ATTRICE contro (c.f. ) con l'avv. MARIANNA Controparte_1 P.IVA_2 CARETTI e l'avv. GIORGIO FREGNI CONVENUTA CONCLUSIONI La parte attrice come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento degli esposti motivi previe le declaratorie del caso e di legge e previo …
Leggi di più...
- differimento termine consegna·
- riserve appaltatore·
- penali per ritardo·
- certificato di collaudo·
- revisione prezzi·
- giurisdizione amministrativa·
- perizia di variante·
- oneri di sicurezza·
- appalto pubblico·
- art. 106 d.lgs. 50/2016
5. Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 2017
Provvedimento: N. R.G. 297/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 297/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIMBI Parte_1 P.IVA_1 LUIGI, APPELLANTE contro (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 APPELLATA CONTUMACE avverso la sentenza n. 1218/2022 emessa dal Tribunale di Lucca pubblicata il 13/12/2022 CONCLUSIONI In data 25.6.2025 …
Leggi di più...
- soccombenza·
- spese processuali·
- art. 100 D.lgs 81/2008·
- art. 2697 c.c.·
- art. 21 D.M. 49/2018·
- incompetenza territoriale·
- contratti pubblici di servizi·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- riserve contrattuali·
- onere della prova