Articolo 48 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827

Articolo 47Articolo 49

Versione
3 giugno 1924

Versione
28 gennaio 1977

Versione
15 gennaio 1978

Versione
8 aprile 1995

Art. 48.

Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale. (46).

E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali puo' farsi il pagamento dello intiero prezzo delle materie gia' accettate in rate complete.

Se i contratti per provviste o forniture hanno durata di piu' anni, la liquidazione puo' esser fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate. ((53)) --------------- AGGIORNAMENTO (46)
La L. 3 gennaio 1978, n. 1 , ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "A modifica del primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto e' corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (53)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Ai sensi dell' art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano l' art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e le altre disposizioni, anche di legge, incompatibili con il presente regolamento".

Commentari • 0

Giurisprudenza • 6

Mostra tutto (6)

1. Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 472
Provvedimento: […] n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
Leggi di più...
- opposizione ex art. 645 c.p.c.·
- decreto ingiuntivo·
- art. 13 co.1-quater D.P.R. 115/2002·
- spese processuali·
- interessi moratori·
- titolarità del diritto di credito·
- cessione del credito·
- giudicato implicito·
- principio di ragione più liquida
2. Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/05/2025, n. 200
Provvedimento: […] L'art. 7 del Capitolato speciale di Appalto (allegato al contratto del 19/05/1998 ed indicato dal contratto come fonte di regolamentazione del rapporto) stabiliva che l'esecuzione dell'appalto fosse soggetta alle statuizioni della L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, al Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, emanato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 ed al […] Una volta accertata la normativa che regola il contratto di appalto, devono adesso esaminarsi i motivi di appello.
Leggi di più...
- art. 1223 c.c.·
- ritardo pagamenti·
- detrazioni collaudo·
- interessi moratori·
- art. 30 DPR 1063/1962·
- sospensione lavori·
- clausola di esonero responsabilità·
- perizia di variante·
- appalto di opere pubbliche·
- art. 1326 c.c.
3. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2004, n. 20324
Provvedimento: […] 5) che erano inammissibili le censure rivolte contro la condanna alla restituzione delle ritenute di legge, sia perché le stesse erano disciplinate da un regolamento contrattuale, la cui interpretazione riguardava il merito del giudizio arbitrale, sia perché il pagamento del saldo dei lavori era stato subordinato alla presentazione da parte dell'impresa della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, sia perché il lodo aveva accertato che non vi erano stati infortuni e che le opere realizzate, erano state compiute a regola d'arte; sia, infine, […]
Leggi di più...
- esclusione·
- risarcimento del danno·
- anticipazione sul prezzo·
- revoca dell'anticipazione·
- conseguenze·
- configurabilità·
- rilevabilità d'ufficio·
- non uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore·
- sussistenza·
- ritenute di legge·
- per intempestiva gara di riappalto·
- legittimità·
- art. 1227, secondo comma, cod. civ·
- compensazione in senso tecnico·
- onere della prova a carico del debitore richiedente di non risarcire in tutto o in parte
4. Cass. civ., sez. I, sentenza 19/09/2003, n. 13901
Provvedimento: […] Entrambi i giudici di merito hanno applicato il particolare rimedio risolutorio previsto dall'art. 35 ult. comma del d.p.r. 1063 del 1962, che pacificamente regola secondo le stesse parti il rapporto in esame e che da diritto all'appaltatore di chiedere la risoluzione del contratto, previa costituzione in mora dell'Amministrazione nel caso di inutile spirare dei termini stabiliti dal precedente 2^ comma per l'emissione dei certificati di pagamento delle rate di acconto a suo favore;
Leggi di più...
- sussistenza·
- ritardi nei pagamenti degli acconti·
- diritto dell'appaltatore di chiedere la risoluzione del contratto "ex" art. 35 cap. gen. oo. pp·
- limiti·
- condizioni·
- prezzo·
- acconti·
- opere pubbliche (appalto di)·
- pagamento
5. Cass. civ., sez. I, ordinanza 21/12/2018, n. 33343
Provvedimento: […] Ai fini della censura di violazione di legge, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria, in ossequio al principio di specificità del ricorso, l'indicazione dei canoni rimasti in concreto inosservati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato. […]
Leggi di più...
- decimi di garanzia·
- violazione art. 1363 c.c.·
- affitto di ramo d'azienda·
- violazione art. 1369 c.c.·
- estensione automatica domanda·
- violazione art. 1362 c.c.·
- chiamata in causa·
- gestione delle riserve·
- interpretazione contrattuale·
- omessa pronuncia