Articolo 42 - Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici

Articolo 41Articolo 43

Versione
22 agosto 1962

Versione
19 dicembre 1998

Versione
13 maggio 2000

Art. 42

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 )

Commentari • +500

Mostra tutto (+500)

1. Sentenza Cassazione Civile n. 5155 del 16
https://www.laleggepertutti.it/
[…] giudice ordinario, […] ha ritenuto fondata la declinatoria della competenza arbitrale esercitata dalla parte pubblica in ragione del D.P.R. n. 1063 del 1962, […] richiamato dalle parti all'art. 20 del capitolato speciale di appalto (di seguito, […] ove era previsto espressamente che “tutte le controversie tra l'amministrazione appaltante e l'impresa… saranno deferite al giudizio arbitrale ai sensi e nei modi previsti dal capo VI del Capitolato Generale d'appalto per le opere pubbliche […]
Leggi di più…
2. Infrastrutture e trasporti: Regolamento di organizzazione del MinisteroAccesso limitato
Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 maggio 2014
3. Codice degli Appalti: in Gazzetta il decreto correttivoAccesso limitato
Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 maggio 2017
4. Testo Unico sull'edilizia (Dpr 380 01)
https://www.studiocataldi.it/
[…] complessi in metallo Art. 59 (L) - Laboratori Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche Art. 61 (L) - Abitati da consolidare Art. 62 (L) - Utilizzazione di edifici Art. 63 (L) - Opere pubbliche Capo II â€“ Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, […] pubblici e privati aperti al pubblico Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati Art. 77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici Art. 78 (L) - Deliberazioni sullâ€™eliminazione delle barriere architettoniche Art. 79 (L) - Opere finalizzate allâ€™eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi Art. 80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche, […] ambienti di lavoro […]
Leggi di più…
5. Appalti Pubblici: in Gazzetta il Regolamento sul codice dei contrattiAccesso limitato
Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2010

Mostra tutto (+500)

Giurisprudenza • 56

Mostra tutto (56)

1. Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1494
Massima: In tema di contratti di appalto pubblico relativi alla realizzazione di opere pubbliche, l'obbligatorietà della devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie insorte tra amministrazione appaltante ed appaltatore, prevista dall'art. 16 della legge n. 741 del 1981, sostitutivo dell'art. 47 del capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (che, prevedeva, invece, la facoltà di adire l'autorità giudiziaria), è venuta meno per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma predetta (Corte cost., sentenza n. 152 del 1996), la quale comporta il ripristino della norma di cui al dettato originario del citato art. 47, immediatamente applicabile nei giudizi pendenti, anche in sede di legittimità.
Leggi di più...
- competenza arbitrale·
- esclusione·
- applicazione immediata nei giudizi pendenti·
- disciplina ex art. 16 legge n. 741 del 1981·
- fondamento·
- normativa applicabile·
- applicabilità·
- programmazione e costruzione di edifici scolastici·
- illegittimità costituzionale del detto art. 16 (corte cost., sent. n. 152 del 1996)·
- anche in sede di giudizio di legittimità·
- contratti perfezionatisi prima della sua entrata in vigore·
- delega dello stato ai comuni ex art. 16 legge n. 641 del 1967·
- art. 47 d.p.r. cit·
- opere pubbliche (appalto di)·
- definizione contenziosa e transazione
2. Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/2016, n. 812
Massima: Il capitolato generale per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, ha valore normativo e vincolante e si applica in modo diretto solo per gli appalti stipulati dallo Stato, mentre, per quelli conclusi dagli altri enti pubblici, dotati di distinta personalità giuridica e di propria autonomia, le sue previsioni costituiscono clausole negoziali, comprensive anche di quella compromissoria per la soluzione delle controversie tramite arbitrato, […] la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva considerato inidonea, per ritenere la sussistenza della competenza arbitrale, la clausola contrattuale recante solo un generico richiamo al capitolato suddetto, […]
Leggi di più...
- enti pubblici diversi dallo stato·
- rinvio esplicito del contratto alle sue norme·
- condizioni·
- fattispecie·
- efficacia negoziale del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche·
- necessità·
- generale·
- capitolato·
- opere pubbliche (appalto di)
3. Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/1999, n. 3802
Massima: Il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (modificato con legge 10 dicembre 1981 n. 741), che tra l'altro prevede la devolubilità ad un collegio arbitrale della definizione delle controversie insorte tra le parti, ha valore normativo e vincolante (e si applica quindi direttamente e indipendentemente dal richiamo che ne abbiano fatto le parti) soltanto agli appalti stipulati dallo Stato; esso non riguarda, invece, gli enti pubblici diversi dallo Stato, per i quali può assumere efficacia obbligatoria soltanto sotto il profilo negoziale, […]
Leggi di più...
- enti pubblici diversi dallo stato·
- previsione negoziale di applicabilità del capitolato·
- capitolato generale di appalto per le opere pubbliche·
- vincolatività·
- valore normativo e vincolante solo per gli appalti stipulati dallo stato·
- clausola arbitrale·
- generale·
- opere pubbliche (appalto di)·
- capitolato
4. Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 14817
Massima: Il principio secondo cui il capitolato generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 ha valore normativo e vincolante soltanto per gli appalti stipulati dallo Stato e non riguarda, pertanto, gli appalti stipulati da enti pubblici diversi, trova deroga qualora una specifica norma di legge disponga l'applicazione di detto capitolato anche agli appalti stipulati da enti diversi dallo Stato, come i Comuni (principio affermato con riferimento all'art. 52 della legge Reg. Puglia 16 maggio 1985, n. 27).
Leggi di più...
- configurabilità·
- deroga in caso di legge disponente l'applicazione anche ad appalti stipulati da enti diversi·
- ammissibilità·
- capitolato generale oo.pp·
- fattispecie relativa alla legge reg. puglia n. 27 del 1985·
- valore vincolante per i soli appalti stipulati dallo stato·
- controversie·
- definizione contenziosa e transazione·
- opere pubbliche (appalto di)·
- compromesso e clausola compromissoria·
- arbitrato·
- giudizio arbitrale
5. Trib. Salerno, sentenza 17/01/2022, n. 206
Provvedimento: […] ad osservare le norme di cui al Capitolato Generale d'Appalto per i Lavori […] la che nel frattempo non aveva eseguito alcun lavoro , […] è pacifico che in materia di appalti di opere pubbliche esiste la regola per cui l'appaltatore, […] art. 30 e 42 D.P.R. n. 1063/1962 e Legge n. 109/1994) imponeva all'appaltatore di iscrivere la riserva per far valere le sue maggiori pretese in calce al verbale di sospensione dei lavori […]
Leggi di più...
- riserve appaltatore·
- D.P.R. n. 554/1999·
- concessione edilizia·
- collaudo lavori·
- dichiarazione di pubblica utilità·
- interessi moratori·
- inadempimento committente·
- R.D. n. 1063/1962·
- appalto di opere pubbliche·
- decadenza riserva