Articolo 68 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5

Articolo 67Articolo 69

Versione
17 luglio 2006

Art. 68. Sostituzione dell'articolo 81
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 81 (Contratto di appalto). - Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualita' soggettiva e' stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.".

Commentario • 1

1. Legge fallimentare aggiornata (r.d. 16
Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 24 marzo 2014
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (1) (3) (4). Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (2) e della liquidazione coatta amministrativa. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O. (2) A norma dell'art. 147, comma 2, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, tutti i riferimenti all'amministrazione controllata sono soppressi, a decorrere dal 16 luglio 2006. (3) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento. (4) Per la nuova disciplina in materia di provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione, vedi l'art. …
Leggi di più…

Giurisprudenza • 3

1. TAR Pescara, sez. I, sentenza 20/10/2011, n. 579
Provvedimento: […] In questa sede la Commissione, ribaltando il giudizio tecnico, ha considerato alternative le caratteristiche tecniche proposte dalla ES (monorotore e non bi-rotore, larghezza nastri di trasportatori) ed insufficiente la dichiarazione di equivalenza (art. 68 D. Lgs. n. 163/2006), fatta da soggetti diversi dall'art. 68 n. 5 D.Lgs. n. 163/2006, che, invero, è solo una possibilità probatoria ulteriore; nel contempo ha ritenuto affidabile l'offerta (€245.000,00/280.000,00) della GO. […] La documentazione tecnica del costruttore o la relazione da parte di un organismo riconosciuto, non sono essenziali, rappresentando solo delle possibilità ulteriori sul piano probatorio (art.68, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006), sempre che la Commissione avesse fatto delle confutazioni tecniche puntuali.
Leggi di più...
- documentazione tecnica delle offerte·
- art. 46 D.Lgs. 163/2006·
- addizione delle spese di giudizio·
- tempestività del ricorso·
- autotutela amministrativa·
- art. 79 D.Lgs. 163/2006·
- valutazione delle offerte economiche·
- art. 68 D.Lgs. 163/2006·
- anomalia delle offerte economiche·
- art. 3 e 46 del capitolato speciale·
- equivalenza funzionale delle prestazioni·
- punteggi tecnici e economici·
- equivalenza tecnica delle offerte·
- esclusione da gara d'appalto
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2023, n. 5694
Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16307/2018 R.G. proposto da: TECTON SOC COOP, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI 53, presso lo studio dell'avvocato RUSSO CLAUDIO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRANCHETTI CORRADO ([...]), DESCOVICH MARCATO GREGORIO ([...]), DALL'ARGINE ROBERTA ([...]), DELLA CASA SIMONA ([...]) -ricorrente- contro Civile Sent. Sez. U Num. 5694 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FERRO MASSIMO Data pubblicazione: 23/02/2023 R.G. 16307- 2018 udienza S.U. 22 novembre 2022 pag. 2 di 27 CMA COOPERATIVA MODENESE AUTOTRASPORTATORI SOC COOP IN LCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso …
Leggi di più...
- effetti·
- apertura del fallimento (o della liquidazione coatta amministrativa)·
- fondamento·
- pendenza di giudizio arbitrale avente ad oggetto un credito·
- clausola compromissoria accessoria ad appalto·
- contratto di appalto (o subappalto)·
- inefficacia di clausole risolutive legate all'apertura della procedura ex art. 72, comma 6, l.f·
- pendenza di rapporto contrattuale·
- nullità·
- lodo arbitrale pronunciato prima della scadenza del termine per la dichiarazione di subentro·
- applicabilità al contratto di appalto·
- sussistenza·
- apertura del fallimento (o della liquidazione coatta amministrativa) di una delle parti·
- effetto legale "ex nunc"·
- nozione
3. Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2014, n. 16365
Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente - Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere - Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - Dott. ACIERNO AR - Consigliere - Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MM ES S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. OL AN AR TA, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via G. Boni n. 15, presso l'avv. SAMBATARO Elena, unitamente all'avv. GIOVANNI LENTINI del foro di Marsala, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TRAPANI, in persona …
Leggi di più...
- condizioni·
- rinuncia·
- fattispecie·
- indennizzo degli oneri relativi alla sospensione·
- diritto futuro ed eventuale·
- validità·
- termini di esecuzione·
- sospensione dei lavori·
- esecuzione del contratto·
- opere pubbliche (appalto di)·
- di ultimazione

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!

Nessuna carta di credito richiesta

Iscriviti gratuitamente

Hai già un account? Accedi