Provvedimento: […] (cd. codice dei contratti pubblici in materia di lavori, servizi e forniture), dal d.P.R. 5.10.2010, n. 207 (regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici) e, per quanto non espressamente regolato dal contratto e dai documenti allegati o richiamati, dal capitolato generale d'appalto – edizione pag. 4 di 10 – TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA –

Provvedimento: […] A tal proposito, il d.P.R. n. 207/2010 (“regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163”) all'art. 298 così recitava: “I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. Si applica l'articolo 145, commi 3 e 9”.

Provvedimento: […] - che, con nota prot. n. 79721 del 6/6/2008, l' aveva aggiudicato in favore dell'attrice, CP_1 all'epoca in ATI con la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla CP_4 Org_1 […] l'appalto in essere prevede non solo la realizzazione delle opere, ma anche l'attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale che comprende anche la fase post operam, avente durata triennale, di cui codesta ATI ha ancora consegnato il report conclusivo solo in data 12/10/2016. Per consentire la redazione della contabilità finale dei lavori e del collaudo, questo ha CP_20