Articolo 1666 del Codice civile

Articolo 1665Articolo 1667

Versione
19 aprile 1942

Art. 1666.

(Verifica e pagamento di singole partite).

Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti puo' chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore puo' domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.

Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

Commentari • 30

Mostra tutto (30)

1. verifiche e collaudo finale
https://www.studiocataldi.it/
[…] poi, è da considerarsi ultimata, prima di riceverla in consegna, l'appaltante ha diritto di effettuare tutti i controlli e le verifiche che ritenga opportuni al fine di accertarsi che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte e secondo le direttive legittimamente impartite (cfr. artt. 1665 e 1666 c.c.). […] Se si tratta di opera da eseguire "per partite" (o "per stati di avanzamento"), ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per singole partite e l'appaltatore avrà diritto al pagamento in proporzione all'opera eseguita (art. 1666 c.c.). […]
Leggi di più…
2. Risoluzione del 27/03/2003 n. 75 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Agenzia delle Entrate · 27 marzo 2003
[…] alla societa\' appaltante ai sensi dell\'art. 1666 c.c. in materia di appalto. […] liquidata ai sensi dell\'articolo 1666 c.c., abbia diritto a fruire […] accettata dal committente ai sensi dell\'art.1666 c.c.
Leggi di più…
3. Risoluzione del 01/08/2002 n. 259 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Agenzia delle Entrate · 1 agosto 2002
[…] individuata dall\'art. 1666 del codice civile in cui e\' espressamente […] rispettivamente, degli articoli 1665 e 1666 del codice civile.
Leggi di più…
4. Il contratto di appalto nel diritto civile italiano: natura, disciplina e profili problematici
Daniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 14 luglio 2025
[…] Tuttavia, ai sensi dell'art. 1666 del Codice civile, è ammessa la verifica e il pagamento per singole partite, con effetti presuntivi sull'accettazione parziale dell'opera. […]
Leggi di più…
5. Il fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria e per le innovazioni del condominio.
Antonio La Penna · https://www.studiocataldi.it/ · 25 aprile 2014
[…] Ma c'è da dire che, anche prima dell'integrazione apportata dal D.L. 145/2013, si riteneva tranquillamente che l'impresa esecutrice dei lavori poteva essere pagata anche alla fine dei lavori, con delle anticipazioni durante l'esecuzione delle opere, oppure, se concordato, sullo stato di avanzamento dei lavori ex art. 1666 c.c. […]
Leggi di più…

Mostra tutto (30)

Giurisprudenza • 353

Mostra tutto (353)

1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2023, n. 3813
Provvedimento: […] 3 A) Con il primo motivo lamenta l'appellante la mancata applicazione alla fattispecie dedotta dell'art. 1666 cod. civ., con la conseguenza che sarebbe stata da ritenere tardiva la denuncia dei presunti vizi relativi alle opere di cui ai primi 2 SAL, regolarmente pagate dai committenti, posto che la fattura n.
Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- risoluzione contratto appalto·
- responsabilità appaltatore·
- contributo unificato·
- appalto·
- spese di lite·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- vizi delle opere·
- art. 1666 cod. civ.·
- art. 1667 cod. civ.
2. Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/01/2022, n. 85
Provvedimento: […] - l'appaltatrice, non avendo completato le opere, non avesse diritto al corrispettivo frazionato, non trovando applicazione l'art. 1666 c.c.; - non si fosse avverata la condizione dell'art. 11 del contratto, che subordinava il pagamento degli acconti all'emissione della certificazione, poiché non erano state rilasciate le certificazioni del direttore dei lavori. proponeva appello, dolendosi Parte_1
Leggi di più...
- inopponibilità cessione credito·
- interessi ex D.Lgs. n. 231/2002·
- appalto·
- art. 1666 c.c.·
- fallimento appaltatore·
- compenso opere eseguite·
- art. 1672 c.c.·
- clausola compromissoria·
- onere della prova·
- scioglimento contratto
3. Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/07/2023, n. 1541
Provvedimento: […] che per espressa previsione dell'art. 1666 c.c. “…Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. […] non produce questo effetto il versamento di semplici acconti…”; che il caso previsto dall'art. 1666/2 c.c. prevede una precisa presunzione assoluta che prescinde dalla volontà del committente così che l'accettazione produce i medesimi effetti sia che riguardi l'intera opera sia che riguardi una parte di essa; […]
Leggi di più...
- decreto ingiuntivo·
- compensazione crediti·
- vizi appalto·
- spese processuali·
- appalto·
- responsabilità aggravata·
- penale da ritardo·
- art. 1666 c.c.·
- ripetizione di somme indebitamente versate·
- opposizione a decreto ingiuntivo
4. Trib. Siracusa, sentenza 12/06/2024, n. 1432
Provvedimento: […] cfr. art. 1666 c.c.): in tali casi, il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata (mentre non produce tale effetto il pagamento di singoli acconti; […]
Leggi di più...
- ripetizione di indebito·
- art. 2033 c.c.·
- risarcimento danni·
- interessi di mora·
- art. 1666 c.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- compensazione spese di lite·
- art. 1665 c.c.·
- onere della prova·
- inadempimento contrattuale
5. Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/02/2022, n. 171
Provvedimento: […] Questo risultato ermeneutico è in linea con il comma secondo dell'art. 1666 c.c., il quale non pone la presunzione di accettazione per il versamento dei semplici acconti, operando detta presunzione soltanto con il pagamento integrale delle prestazioni eseguite in forza del contratto di appalto.
Leggi di più...
- compensazione del debito·
- art. 1460 c.c.·
- accettazione opera·
- vizi dell'appalto·
- risarcimento danni·
- art. 1666 c.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- onere della prova·
- interessi moratori D.lgs. 231/2002·
- inadempimento contrattuale