Articolo 1674 del Codice civile

Articolo 1673Articolo 1675

Versione
19 aprile 1942

Art. 1674.

(Morte dell'appaltatore).

Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente puo' sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.

Commentari • 18

Mostra tutto (18)

1. La successione ereditaria nei rapporti contrattuali
Giovanni Francesco Basini · https://www.filodiritto.com/ · 23 giugno 2020
[…] eccezionalmente, l'automatica risoluzione del contratto, così: la morte dell'appaltatore, quando la persona dell'appaltatore sia stato motivo determinante del contratto di appalto (articolo 1674 codice civile); nel contratto mandato, tanto la morte del mandante, quanto quella del mandatario (articolo 1722, […]
Leggi di più…
2. recesso
Webit.It · https://www.filodiritto.com/
[…] Art. 1341 Codice Civile - Condizioni generali di contratto Art. 1373 Codice Civile - Art. 1385 Codice Civile - Caparra confirmatoria Art. 1386 Codice Civile - Caparra penitenziale Art. 1537 Codice Civile - Vendita a misura Art. 1538 Codice Civile - Vendita a corpo Art. 1539 Codice Civile Art. 1541 Codice Civile – Prescrizione Art. 1569 Codice Civile - Contratto a tempo indeterminato Art. 1612 Codice Civile - Art. 1613 Codice Civile - degli impiegati pubblici Art. 1614 Codice Civile - Morte dell'inquilino Art. 1616 Codice Civile - Affitto senza determinazione di tempo Art. 1627 Codice Civile - Morte dell'affittuario Art. 1660 Codice Civile - Variazioni necessarie del progetto Art. 1671 Codice Civile - Art. 1674 Codice Civile - Morte dell'appaltatore Art. 1722 Codice Civile - Cause di estinzione Art. 1751 […]
Leggi di più…
3. Appalto: le cause di estinzione
https://www.studiocataldi.it/
[…] Morte dell'appaltatore Nell'ipotesi di morte dell'appaltatore, infine, non si determina lo scioglimento del contratto de quo, a meno che la considerazione della sua persona non sia stata motivo determinante dell'accordo contrattuale. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del committente di recedere dal contratto, ove gli eredi dell'appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio (art. 1674 c.c.). […]
Leggi di più…
4. Il fenomeno della subcontrattazione: subappalto e sublocazione a confronto
Elena Ficociello · https://www.iusinitinere.it/
[…] Altra teoria, ancora, aveva costruito l'appalto come contratto intuitus personae, tuttavia, in questo caso si obietta che sicuramente l'appalto può essere un contratto intuitus personae ma non è detto che lo sia sempre e comunque, basti pensare a riguardo all'art. 1674 c.c., laddove il legislatore ha provveduto a positivizzare la regola per cui, in assenza si ulteriori specificazioni promananti dai contraenti, il contratto di appalto non si scioglie per morte dell'appaltatore. […]
Leggi di più…
5. La responsabilità dell’appaltatore per i danni arrecati a terzi nell’esecuzione dell’opera
Emanuele Ventura · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
[…] Tale assunto è confermato dall'art. 1674 Cod. civ., dal quale si ricava che il contratto d'appalto si scioglie se la persona dell'appaltatore è stata motivo determinante per la conclusione del contratto. […]
Leggi di più…

Mostra tutto (18)

Giurisprudenza • 57

Mostra tutto (57)

1. Trib. Siracusa, sentenza 04/10/2022, n. 1843
Provvedimento: […] Occorre osservare che, con riferimento ai casi di risoluzione del contratto d'appalto, l'art. 1674 c.c. prevede il suo scioglimento soltanto per morte dell'appaltatore, e solo in casi determinati, venendo in rilievo la fiducia che il committente riversa nella persona alla quale ha affidato l'incarico di svolgere determinati lavori.
Leggi di più...
- proprietà materiali acquistati·
- art. 1674 c.c.·
- risoluzione contratto appalto·
- morte committente·
- improcedibilità azione·
- restituzione somme versate·
- negoziazione assistita·
- clausola compromissoria·
- art. 1671 c.c.
2. Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2022, n. 204
Provvedimento: […] salvo tassative eccezioni) sia la tassatività dei casi in cui l'ordinamento abbia regolamentato nel codice civile dei rapporti la relazione tra l'evento – morte e sorte del contratto sancendo, in taluni casi ed in base ad una valutazione tipica ed astratta, alternativamente, o lo scioglimento automatico del vincolo (es. art. 1674 cc in tema di appalto quando la persona dell'appaltatore sia stato motivo determinante del contratto di appalto;
Leggi di più...
- art. 1362 c.c.·
- diritto patrimoniale·
- clausola penale·
- patti parasociali·
- interpretazione contrattuale·
- transazione·
- contratti intuitus personae·
- ripristino assetti societari·
- successione mortis causa·
- inadempimento contrattuale
3. TAR Aosta, sez. I, sentenza 14/06/2016, n. 25
Provvedimento: […] Il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d. lgs. n. 159 del 2011 – come già avevano disposto l'art. 4 del d.lg. 8 agosto 1994, n. 490, e il d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – ha tipizzato un istituto mediante il quale, con un provvedimento costitutivo, si constata una obiettiva ragione di insussistenza della perdurante «fiducia sulla affidabilità e sulla moralità dell'imprenditore», che deve costantemente esservi nei rapporti contrattuali di cui sia parte una amministrazione (e di per sé rilevante per ogni contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1674 c.c.) ovvero comunque deve sussistere, affinché l'imprenditore risulti meritevole di conseguire un titolo abilitativo, ovvero di conservarne gli effetti.
Leggi di più...
- tutela degli interessi pubblici·
- giudizio di possibilità di infiltrazioni mafiose·
- art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011·
- compensazione delle spese processuali·
- libertà di impresa·
- ratio dell'interdittiva antimafia·
- discrezionalità amministrativa·
- informazione antimafia interdittiva·
- salvaguardia dell'ordine pubblico economico·
- sindacato del giudice amministrativo·
- condanna penale vs. interdittiva antimafia·
- principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa
4. Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/04/2021, n. 634
Provvedimento: […] Per opinione diffusa la regola appena descritta, pur non essendo formalizzata expressis verbis come nel previgente Codice Civile (art. 1127 cod. civ. abrog.), trova conferma nelle numerose norme che vi fanno eccezione, ivi compreso l'art. 1674 c.c. nell'ambito della disciplina del contratto di appalto, richiamata in quella del contratto d'opera, a sua volta oggetto del rinvio ex art. 2230 c.c. in tema di prestazioni d'opera intellettuale. Secondo tale disposizione, la morte dell'appaltatore non determina lo scioglimento del vincolo negoziale, a meno che la considerazione della persona dell'appaltatore sia stata motivo determinante del contratto (art. 1674, comma 1 cod. civ.).
Leggi di più...
- art. 140 cod. proc. civ.·
- pagamento compensi professionali·
- giurisdizione civile·
- spese processuali·
- art. 2697 c.c.·
- nullità notificazione·
- art. 2230 ss. cod. civ.·
- contratto d'opera intellettuale·
- onere della prova·
- appello incidentale
5. Trib. Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 961
Provvedimento: […] La natura generale della regola richiamata trova conferma nella previsione di specifiche ipotesi, eccezionali, di carattere derogatorio in relazione ad alcuni contratti tipici ove è previsto che la morte del contraente determini la risoluzione automatica del contratto (cfr. art. 1674 cod. civ. in tema di appalto;
Leggi di più...
- successione ereditaria·
- art. 1256 c.c.·
- art. 752 c.c.·
- art. 1341 c.c.·
- capitalizzazione interessi·
- interessi moratori·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- clausole vessatorie·
- impossibilità sopravvenuta·
- onere della prova·
- ripartizione debiti ereditari·
- contratto di somministrazione