Articolo 20 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089

Articolo 19Articolo 21

Versione
23 agosto 1939

Versione
11 gennaio 2000

Versione
16 dicembre 2009

Art. 20. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))

Commentari • 7

Mostra tutto (7)

1. L’occupazione di suolo per l’effettuazione di ricerche archeologiche e responsabilità dei lavori di recupero fabbricati
Paolo Iannone · https://www.filodiritto.com/ · 3 ottobre 2016
2. La Merloni siciliana 109/1994 dopo la legge regionale 16/2010
Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 12 settembre 2010
3. Legge Merloni 109/1994 (vigente in Sicilia fino al 6 agosto 2010)
Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 maggio 2010
4. Il Testo vigente in Sicilia della legge quadro sugli appalti
Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 8 ottobre 2007
(Le sostituzioni, modifiche ed integrazioni apportate dalle leggi regionali in materia sono riportate in carattere grassetto, quelle introdotte dalla legge regionale 21 agosto 2007 n. 20 sono riportate in carattere grassetto corsivo) Art. 1 Princìpi generali 1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori. 2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni …
Leggi di più…
5. Testo coordinato con le modifiche introdotte dalle leggi regionali n. 7 del 2 agosto 2002 e n. 7 del 19 maggio 2003.
Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 25 maggio 2003

Mostra tutto (7)

Giurisprudenza • 53

Mostra tutto (53)

1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 16/12/2010, n. 9080
Provvedimento: […] il cui procedimento era stato iniziato sulla base del rinvenimento delle cose di cui agli artt. 1 e 3 legge n. 1089 del 1939 e della certezza di esistenza nel sottosuolo di ulteriori reperti di interesse particolarmente importante; che, rispetto alle esigenze di tutela, che avevano già portato a provvedimenti di sospensione del lavori ex art. 20 legge n. 1089 del 1939 e di sequestro del cantiere da parte del giudice penale, nessuna importanza può assumere né la consistenza dell'opera da realizzare rispetto a quanto già edificato, né l'ubicazione dei reperti nell'ipogeo, già coperto dall'edificio esistente. […]
Leggi di più...
- vincolo archeologico·
- sequestro del cantiere·
- riforma della sentenza·
- sospensione dei lavori·
- concessione edilizia·
- parere della sovrintendenza archeologica·
- legittimità procedurale·
- interesse pubblico·
- tutela del patrimonio archeologico·
- spese di giudizio
2. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/04/2018, n. 2318
Provvedimento: […] 1) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 della legge n.1089/1939, violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della legge n.47/1985, violazione e falsa applicazione del d.m. 2.03.1998, contraddittorietà tra atti, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, e violazione dell'art. 3 della legge n.241/1990, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria, omessa ponderazione della situazione contemplata ed altri profili;
Leggi di più...
- compatibilità dell'opera con il vincolo·
- art. 3 legge 241/1990·
- vincolo archeologico sopravvenuto·
- valut·
- onere procedimentale di acquisire il parere·
- art. 32 legge 47/1985·
- annullamento permesso di costruire in sanatoria·
- tutela del vincolo archeologico·
- art. 20 e 21 legge 1089/1939·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- parere negativo della Soprintendenza·
- giusto procedimento·
- art. 33 legge 47/1985·
- difetto di motivazione
3. TAR Milano, sez. IV, sentenza 01/06/2010, n. 1734
Provvedimento: […] La sentenza della Cassazione (Sez. III penale, n. 1907/1999, depositata il 15 febbraio 1999) che ha assolto il Sindaco dai reati allo stesso contestati (violazione degli artt. 11, 18 e 20 della legge n. 1089 del 1939), avrebbe affermato la legittimità dell'ordinanza sindacale di demolizione dell'immobile pericolante, in quanto emessa nella sussistenza di tutti i presupposti sia di fatto (il pericolo per la pubblica incolumità), che di diritto (in materia di edilizia e polizia locale, in assenza di divieti o di riserve ad altri poteri previsti dalla legge).
Leggi di più...
- legittimità ordinanza sindacale·
- compensazione delle spese·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- antigiuridicità del fatto·
- violazione di legge·
- art. 59 legge n. 1089 del 1939·
- adempimento di un dovere·
- art. 4 legge n. 689 del 1981·
- salvaguardia della pubblica incolumità·
- art. 38 legge n. 142 del 1990·
- eccesso di potere·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento
4. TAR Brescia, sez. I, sentenza 27/03/2009, n. 701
Provvedimento: […] VI, sent. n. 987 del 24-10-1980 secondo cui “l'art. 20 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 conferisce all'autorità amministrativa il potere di ordinare la sospensione dei lavori edilizi che possano recare nocumento ad immobili di notevole interesse storico o artistico anche nell'ipotesi in cui non sia ancora intervenuta la notifica di vincolo prevista dagli artt. 2, 3 e 5 della stessa legge, specificando, tuttavia, […]
Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- vincolo storico-artistico·
- compensazione delle spese di lite·
- tutela dei beni culturali·
- potere cautelare dell'amministrazione·
- carenza di potere·
- sospensione dei lavori edilizi·
- legge 1089/39·
- art. 20 legge 1089/39·
- violazione della legge 10/77
5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/05/2017, n. 2506
Provvedimento: […] 9. Col terzo motivo, è stata lamentata la presenza di vari errori in iudicando e la violazione delle disposizioni succedutesi nel tempo in tema di vincoli archeologici (gli artt. 20 e 21 della legge n. 1089 del 1939; l'art. 49 del t.u. n. 490 del 1999 e l'art. 45 del codice n. 42 del 2004).
Leggi di più...
- parere della Soprintendenza·
- vincolo archeologico·
- vincolo di inedificabilità·
- annullamento di atti amministrativi·
- sanatoria delle opere abusive·
- tutela dei beni culturali·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- sostituzione di atti amministrativi·
- motivazione dei provvedimenti amministrativi·
- vincolo indiretto di inedificabilità·
- imposizione di vincoli·
- art. 10 bis della legge 241/1990·
- giurisdizione del TAR·
- discrezionalità tecnica dell'amministrazione·
- procedimento amministrativo