Articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Articolo 71Articolo 73

Versione
10 gennaio 2002

Art. 72. (L)
Omessa denuncia dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14) 1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.

---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Commentari • 51

Mostra tutto (51)

1. Sentenza Cassazione Penale n. 1154 del 14
https://www.laleggepertutti.it/
[…] Con sentenza 26.1.2011 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Agrigento sez. distaccata di Canicattì che aveva ritenuto Minicozzi Rosaria e Monachello Carmine colpevoli delle violazioni: A) degli 110 cp e 44 comma 1 lett. b del DPR 380/01; 8) artt. 110 e 61 n. 2 cp. e 71 in relazione all'art. 64 DPR 380/2001; C) artt. 110 e 61 n. 2 cp. e 72 in relazione all'art. 65 DPR 380/2001 (con riferimento alla realizzazione di un direzione di un tecnico qualificato e senza la preventiva denuncia all'Ufficio dei Genio Civile) e, ritenuta la continuazione, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, […]
Leggi di più…
2. AMBIENTEDIRITTO.IT: I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA N.5
Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
[…] CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 05/03/2019 DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni – RISARCIMENTO DEL DANNO – Danno morale subito dal privato confinante – Danno risarcibile – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reato commesso contro la P.A. – Artt. 65 e 72 DPR n. 380/2001 – Art. 2059 c.c. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio della correlazione tra accusa e sentenza – Nozione di “fatto nuovo” – Nozione di “fatto diverso” – Differenza. […]
Leggi di più…
3. AMBIENTEDIRITTO.it – I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA n.6
Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
4. AMBIENTEDIRITTO.IT: I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA N.10
Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Impianto di depurazione comunale – Trattamento delle acque reflue urbane – Superamento dei limiti tabellari – Disciplina applicabile – Legge n. 36/2010 – Artt. 323, 328, e 54 e 1161 cod. nav. – Artt. 133, 136, 137, d.lgs. n. 152/2006 – Scarico da depuratore convogliante le acque reflue urbane e scarico di acque reflue industriali – Inapplicabilità delle sanzioni di cui all'art. 137, c.5 e 6, d.lgs. n. 152/2006 – Assenza di elementi di prova – Mero illecito amministrativo – Giurisprudenza – VIA VAS AIA – Autorizzazione integrata ambientale. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/06/2019, Sentenza n.24797 * ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Opere idrauliche – …
Leggi di più…
5. AMBIENTEDIRITTO.it – I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA n.24 – ANNO XVII n. 24
Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

Mostra tutto (51)

Giurisprudenza • 449

Mostra tutto (449)

1. Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2019, n. 1507
Provvedimento: […] Art 181 co. 1 bis, D.Lgs n. 42/2004), senza la previa redazione di un progetto e senza la direzione di un tecnico abilitato (Art 67 e 71 DPR 380/2001), senza la previa denuncia al Genio Civile (capo C Art 65 e 72 DPR 380/2001), in zona sismica, omettendo il contestuale deposito dei progetti presso l'ufficio del Genio Civile ed omettendo si attenersi ai criteri tecnici-descrittivi riguardanti le zone sismiche. 2.- Avverso la condanna le imputate, tramite un unico difensore di fiducia, […]
Leggi di più...
- sospensione condizionale·
- manutenzione ordinaria·
- demolizione opere abusive·
- abusi edilizi·
- riqualificazione reato·
- prescrizione reato·
- sentenza Corte Costituzionale n. 56/2016·
- art. 181 D.Lgs. n. 42/2004·
- responsabilità proprietario
2. Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/06/2023, n. 1357
Provvedimento: […] 89), oltre alle spese per il procedimento di ATP (Euro 22.251,07) ed ai danni non patrimoniali derivanti da reato di truffa ed inadempimento di contratto di pubblica fornitura, da frode in pubblica fornitura e violazione degli obblighi in materia di opere in cemento armato ex artt.72 e 73 DPR 380/2001, nonché il danno da lesione dell'immagine per aver dovuto operare per circa due anni all'interno di container. […] nel comportamento dell'appaltatrice, che al più potrebbe rispondere della contravvenzione di cui all'art. 72 DPR 380/2001, ma soprattutto nulla è stato giustamente riconosciuto a a titolo di danno all'immagine per aver dovuto trasferire l'attività in container in CP_1
Leggi di più...
- vizi di costruzione·
- art. 92 c.p.c.·
- art. 1284 c.c.·
- interessi anatocistici·
- CTU·
- direttore dei lavori·
- art. 1669 c.c.·
- appalto·
- danno non patrimoniale·
- interessi moratori·
- responsabilità solidale·
- responsabilità professionale·
- transazione·
- danno patrimoniale
3. Cass. pen., sez. VII, ordinanza 14/09/2023, n. 37607
Provvedimento: […] Sez. 7 Num. 37607 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 07/07/2023 Il Presidente Ritenuto che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 ottobre 2022 ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 260,00 di multa, confermando del resto la penale responsabilità dell'imputato Siracusa Giampiero per i reati di cui agli artt. art. 44 DPR 380 del 2001 (capo 1), art 71, DPR 380 del 2001 (capo 2), art. 72, DPR 380 del 2001 (capo 3), art. 95 DPR 380 del 2001 (capo 4), art. 349 cod. pen. (capo 5). […]
Leggi di più...
- art. 616 cod.proc.pen.·
- inammissibilità ricorso·
- art. 591 cod.proc.pen.·
- recidiva·
- onere delle spese·
- art. 581 cod.proc.pen.·
- vizi di motivazione·
- Cassa delle ammende
4. Cass. pen., sez. III, sentenza 26/08/2021, n. 32235
Provvedimento: […]
Leggi di più...
- art. 256 D.Lvo 152/2006·
- rifiuti speciali pericolosi·
- elemento soggettivo del reato·
- vizio motivazionale·
- prescrizione reato·
- deposito incontrollato rifiuti·
- sospensione condizionale della pena·
- causa di non punibilità art. 131-bis cod. pen.·
- pena pecuniaria·
- abbandono rifiuti
5. Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/09/2025, n. 30737
Provvedimento: […] Sez. 7 Num. 30737 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 11/04/2025 Il Presidente Oriolo Domenico ricorre per cassazione avverso sentenza la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 71 e 72 DPR.380/2001. […]
Leggi di più...
- art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.·
- versamento somma Cassa delle ammende·
- art. 613 cod. proc. pen.·
- avvocato cassazionista·
- art. 71 e 72 DPR.380/2001·
- inammissibilità ricorso per cassazione·
- onere delle spese processuali·
- sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000