Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Articolo 65Articolo 74

Versione
10 gennaio 2002

Art. 73. (L)
Responsabilita' del direttore dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15) 1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 e' punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.

---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Commentari • 2

1. Diritto Amministrativo
https://www.ildirittoamministrativo.it/
OSSERVAZIONI A MARGINE SU LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E PRESCRIZIONE CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE PENALI,SENTENZA 30 aprile 2020, n. 13539 Dalle Sezioni unite via libera alla “confisca nomofilattica”, ragionando su “riserva di codice”, relazione “marasca” e valutazione di proporzionalità secondo i principi enunciati dalla Grande Camera nella sentenza del 28 giugno 2018 (Case of g.i.e.m. s.r.l. and others v. Italy) Di LORENZO BRUNO MOLINARO ABSTRACT [En]: This legal paper critically addresses the decision-making process underlying the recent judgment of the united sections of Italian Supreme Court (April 30th, 2020 n. 40380), regarding illegal lotting and confiscation, with particular …
Leggi di più…
2. Lottizzazione abusiva: anche se il reato è estinto per prescrizione, resta la confisca
Lorenzo Bruno Molinaro · https://www.filodiritto.com/ · 13 giugno 2020

Giurisprudenza • 49

Mostra tutto (49)

1. Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2018, n. 19186
Provvedimento: […] Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO I ricorrenti, come in epigrafe generalizzati, hanno impugnato l'ordinanza pronunciata in data 19.7.2017 con la quale il Tribunale di Milano in composizione monocratica ha rigettato l'eccezione di intervenuta prescrizione del reato contestato agli imputati ai sensi dell'art. 73, quarto comma DPR 380/2001 stante l'aggravante ad effetto speciale dell'ingente quantità ed ha contestualmente disposto la trasmissione degli atti al dirigente dell'ufficio per la rassegnazione del مت procedimento ad una Sezione in composizione collegiale. […]
Leggi di più...
- trasmissione degli atti per la riassegnazione al tribunale in composizione collegiale·
- abnormità·
- esclusione·
- giudice monocratico·
- atti abnormi·
- nullità
2. Cass. pen., sez. VII, ordinanza 09/09/2021, n. 33346
Provvedimento: […] Sez. 7 Num. 33346 Anno 2021 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 09/04/2021 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di MARSALA, con la sentenza in epigrafe, applicava a TAORMINA VINCENZO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all'art. 73, DPR n. 380 del 2001. […]
Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- trattamento sanzionatorio·
- applicazione pena ex art. 444 c.p.p.·
- spese processuali·
- ricorso de plano·
- vizio di motivazione·
- condanna cassa delle ammende·
- art. 448 c.p.p.·
- art. 616 c.p.p.
3. Trib. Patti, sentenza 30/08/2022, n. 603
Provvedimento: […] - che l'attore trasmetteva prontamente all'IN. la documentazione da lui CP_1 richiesta con missiva del 17.11.2012 e che, ciononostante, il convenuto non provvedeva al deposito della suindicata relazione sicché l'attore si vedeva costretto ad adire il giudice penale che emetteva decreto penale di condanna in relazione al reato p. e p. dall'art 73 co 2 DPR 380/2001;
Leggi di più...
- ripartizione responsabilità·
- art. 1176 c.c.·
- certificato di abitabilità·
- direttore dei lavori·
- art. 2697 c.c.·
- mancata presentazione relazione a strutture ultimate·
- obbligazione di risultato·
- danno morale·
- responsabilità professionale·
- art. 2230 c.c.·
- obbligazione di mezzi·
- danno patrimoniale
4. Corte d'Appello Bari, sentenza 09/03/2023, n. 379
Provvedimento: […] Ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per interventi eseguiti in assenza di titoli autorizzativi artt. 27 – 33 – 44 – 71 – 73 – 95 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. Ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa Legge Regionale Puglia n. 56/80 art.47 lett. A) e lett. C)” e dell'allegato “Verbale di accertamento di violazione urbanistico – edilizia – protocollo 347/A.I.P.G./2013” 2 Art. 31 – Disciplina delle aree a verde pubblico di tipo A (verde urbano) e di tipo B (verde di quartiere). (Modificato ai sensi della “Variante normativa delle N.T.A. del P.R.G.” approvata con delibera di G.R. n. 2415 del 10/12/2008, Org_ pubblicata sul n. 14/2009).
Leggi di più...
- abusi edilizi·
- diritto soggettivo·
- demolizione opere·
- contributo unificato·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 873 c.c.·
- risarcimento danni·
- interesse ad agire·
- art. 31 NTA P.R.G.·
- distanze legali
5. Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/06/2023, n. 1357
Provvedimento: […] (Euro 476.166,59), per il periodo di delocalizzazione degli uffici nei container (Euro pagina 10 di 29 119.091,89), oltre alle spese per il procedimento di ATP (Euro 22.251,07) ed ai danni non patrimoniali derivanti da reato di truffa ed inadempimento di contratto di pubblica fornitura, da frode in pubblica fornitura e violazione degli obblighi in materia di opere in cemento armato ex artt.72 e 73 DPR 380/2001, nonché il danno da lesione dell'immagine per aver dovuto operare per circa due anni all'interno di container.
Leggi di più...
- vizi di costruzione·
- art. 92 c.p.c.·
- art. 1284 c.c.·
- interessi anatocistici·
- CTU·
- direttore dei lavori·
- art. 1669 c.c.·
- appalto·
- danno non patrimoniale·
- interessi moratori·
- responsabilità solidale·
- responsabilità professionale·
- transazione·
- danno patrimoniale