Articolo 108 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827

Articolo 107Articolo 109

Versione
3 giugno 1924

Art. 108.

I decreti di approvazione debbono sempre emanare dai competenti ministri, non solo nel caso previsto nella seconda parte dell'articolo precedente, ma anche in tutti i casi nei quali il contratto stipulato non sia conforme al progetto e alle condizioni prestabilite su cui non fu sentito il parere del consiglio di Stato.

Commentari • 0

Giurisprudenza • 1

1. Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2005, n. 9747
Provvedimento: […] Così definito il significato nella norma, è chiaro, da un lato, che essa regola un aspetto attinente all'esecuzione, ovvero al momento funzionale, non già al momento genetico del contratto di appalto, onde può essere applicata anche alla parte in corso di un rapporto sorto anteriormente;
Leggi di più...
- conseguenze·
- nullità·
- contratti stipulati da enti pubblici diversi dallo stato·
- estensione·
- disciplina dell'art. 4 della legge n. 741/81·
- derogabilità·
- configurabilità·
- disciplina ex art. 4 della legge n. 741 del 1981·
- applicabilità della disciplina ai rapporti in corso·
- espressione della responsabilità civile della p.a·
- ritardo nei pagamenti·
- interessi dovuti all'appaltatore per il ritardo·
- natura·
- interessi dovuti all'appaltatore·
- disciplina applicabile

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!

Nessuna carta di credito richiesta

Iscriviti gratuitamente

Hai già un account? Accedi