Articolo 35 - Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici

Articolo 34Articolo 36

Versione
22 agosto 1962

Versione
17 dicembre 1981

Versione
13 maggio 2000

Art. 35

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 )

Commentari • 13

Mostra tutto (13)

1. Sentenza Cassazione Civile n. 16611 del 15
https://www.laleggepertutti.it/
[…] il certificato di collaudo emesso solo in data (OMISSIS), […] riguardante le opere pubbliche del genio militare. […] concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche ), […] artt. 35 e 36 (Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero del Lavori Pubblici ) e il difetto di motivazione, […] comma 2: come messo in evidenza dall'art. 35 […]
Leggi di più…
2. E’ nulla per illiceità della causa (ex art. 133 D.L.vo n. 163/2006), la clausola che nell’appalto di opere pubbliche subordina il pagamento dei SAL e dello Stato…
Massimo Nicola Marchese · https://www.diritto.it/ · 26 ottobre 2021
[…] Sul tema della validità delle clausole derogatorie di quelle previste dalla legge in materia di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dell'appalto di opere pubbliche, […] che muovendo dal presupposto che le previsioni degli artt. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962, […] avessero valore normativo e vincolante solo per gli appalti stipulati dal Ministero dei Lavori Pubblici, […] negoziata da un ente pubblico diverso dallo Stato, […] a sostegno di tale tesi: a) il principio di specialità sulla disciplina del Capitolato generale; […] è prevista infatti la possibilità che i capitolati speciali e i singoli contratti stabiliscano solamente termini “inferiori” a quelli previsti dalle norme e pertanto più favorevoli al contraente privato (art.143, […]
Leggi di più…
3. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 17/07/2001 n° 9653Accesso limitato
Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
4. La disciplina dell'appalto di opere pubbliche: la rescissione
Redazione · https://www.diritto.it/ · 25 gennaio 2002
[…] soprattutto se paragonate con il sistema di qualificazione delle imprese che partecipano ai pubblici appalti , […] per gli appalti di lavori di competenza del Genio militare, […] Il Capitolato generale di appalto per le opere pubblico approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, […] l'art. 35 del Capitolato , […] puntualmente richiamati dagli artt. 35 del Capitolato generale e dall'art .26 della legge 11 febbraio 1994, […] n.415 (Circolare Ministero […]
Leggi di più…
5. Sentenza Cassazione Civile n. 26587 del 30
https://www.laleggepertutti.it/
[…] n. p. nell'ambito dei definiti equilibri contrattuali e tanto perché eventi sopravvenuti nel corso delle lavorazioni in atto non valgano a scardinare la composizione dell'assetto negoziale raggiunto tra appaltatrice e pubblica committenza così compromettendo l'esecuzione stessa dell'opera. […] artt. 35 e 36 dell'art . 1224 c.c., […] Le lavorazioni di sbancamento avevano natura contrattuale e quindi erroneamente rispetto alle stesse la Corte d'Appello aveva escluso gli speciali interessi di mora di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale delle Opere Pubbliche […]
Leggi di più…

Mostra tutto (13)

Giurisprudenza • 447

Mostra tutto (447)

1. Cass. civ., sez. II, sentenza 07/09/2023, n. 26126
Provvedimento: […] relazione agli art. 35 e 36 della L. 1063/1962; […] Difatti nella fattispecie trovano applicazione gli artt. 35 e 36 del D.P.R. 1063/1962 – “Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici ” – poiché, […] Il comma 2 dispone che “Il termine di novanta giorni previsto negli articoli 35 , […] l'applicabilità dei suddetti commi 1 e 3 non è limitata agli appalti […]
Leggi di più...
- capitolato speciale·
- art. 4 L. 741/1981·
- violazione di legge·
- appalto opere pubbliche·
- contributo unificato·
- interessi moratori·
- clausola contrattuale·
- giudicato interno·
- compensazione spese di lite·
- onere della prova
2. Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/03/2022, n. 295
Provvedimento: […] Macerata in materia di appalto pubblico. […] 4 Con il secondo motivo di impugnazione l'impresa appellante eccepisce che Giudice di primo grado ha erroneamente stabilito per gli interessi la misura “legale”, dovendo trovare applicazione in materia di Appalto di Opere Pubbliche, debba trovare applicazione l'art. 35 del DPR 16 luglio 1962 n. 1063 “Approvazione del Capitolato Generale d'Appalto per le Opere di Competenza del Ministero dei Lavori Pubblici” e successive integrazioni e modifiche”. […] Il compenso revisionale riconosciuto, data la sua natura di debito di valuta, deve essere maggiorato degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 35 e 36 del DPR 16 luglio 1962 n.
Leggi di più...
- debito di valuta·
- DPR 1063/1962·
- art. 2 legge 37/1973·
- revisione prezzi·
- interessi moratori·
- detrazioni lavori non eseguiti·
- compensazione spese di lite·
- appalto pubblico·
- soccombenza reciproca
3. Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2009, n. 3648
Massima: In tema di appalto di opere pubbliche, le norme del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali - in mancanza di specifica norma di legge - possono legittimamente essere regolamentati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcune clausole. È, quindi, consentito all'ente committente rispettare un termine di adempimento pattuito convenzionalmente nel suo interesse, in deroga all'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, con conseguente inesistenza della "mora debendi" presupposta dalla norma.
Leggi di più...
- contratti stipulati da enti pubblici diversi dallo stato·
- derogabilità·
- disciplina applicabile·
- ambito di applicazione·
- conseguenze in tema di "mora debendi"·
- generale·
- opere pubbliche (appalto di)·
- capitolato
4. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/2010, n. 16611
Massima: Per i contratti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 700 del 1974 e relativamente ai lavori eseguiti prima di tale data, l'obbligo del pagamento del compenso revisionale può configurarsi unicamente in base al disposto dell'art. 3, comma quarto, del d.l. […] in proposito, alla normativa successivamente introdotta, che ha esteso l'applicazione della regolamentazione contenuta nel Capitolato Generale sulle opere pubbliche di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962 a nulla rilevando la circostanza che non si sia ancora proceduto al collaudo, dal momento che si deve avere riguardo alla esecuzione materiale dei lavori e non agli adempimenti ultimativi anche di natura contabile.
Leggi di più...
- d.l. c.p.s. n. 1501/1947·
- disciplina applicabile·
- lavori effettuati prima dell'entrata in vigore della legge n. 700 del 1974·
- esclusione·
- ritardo·
- pagamento·
- interessi di mora·
- collaudo eseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 700 cit·
- debenza ex artt. 35 e 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962·
- rilevanza·
- compenso revisionale·
- revisione·
- opere pubbliche (appalto di)·
- prezzo
5. Trib. Roma, sentenza 15/06/2022, n. 9472
Provvedimento: […] che andava applicato l'articolo unico, comma 2, della legge 700/1974, che a sua volta faceva rinvio agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della […] si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Organizzazione_5 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962 n° 1063” (2° comma). […] 109/1994, ove è stato affermato che “ … in tema di appalti di opere pubbliche (e nel vigore della
Leggi di più...
- mandato collettivo·
- prescrizione diritto·
- art. 1194 c.c.·
- interessi per ritardato pagamento·
- compensazione spese·
- revisione prezzi appalti pubblici·
- amministrazione straordinaria·
- giurisdizione giudice ordinario·
- legittimazione ad agire·
- decadenza diritto

Mostra tutto (447)

Prova Doctrine gratuitamente
per 7 giorni

Nessuna carta di credito richiesta

Inizia

Hai già un account? Accedi