Articolo 19 - Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici

Articolo 18Articolo 20

Versione
22 agosto 1962

Versione
13 maggio 2000

Art. 19

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 )

Commentari • +500

Mostra tutto (+500)

1. Diritto Amministrativo
https://www.ildirittoamministrativo.it/
[…] di opere pubbliche a diretto utilizzo della pubblica amministrazione da realizzare in partenariato pubblico -privato. […] Le istanze del Ministero – 3. […] il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito un Gruppo di lavoro interistituzionale con lo scopo di elaborare un contratto standard di concessione per la progettazione, […] così che possa assumere la forma di una concessione e non già di un appalto . […] Le istanze del Ministero – Poste queste premesse generali […]
Leggi di più…
2. Riforma della speciale giustizia tributaria: la quinta magistratura secondo il Governo
Avv. Maurizio Villani · https://www.fiscoetasse.com/ · 18 maggio 2022
[…] I magistrati tributari dovranno superare un pubblico concorso, […] come di seguito: Articolo 16 (Incompatibilità di funzioni) “I magistrati privati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, […] di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. […] salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, […] del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, […] Articolo 19 (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede) “I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, […]
Leggi di più…
3. quater, sentenza 10 gennaio 2024, n. 519
https://www.eius.it/articoli/ · 18 gennaio 2024
[…] di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici ). […] tali da dare la stura a competenze da taluni reputate «funzionali», […] mediante appalto , […] La valenza generale del termine, […] agevolmente identificabile nell'esigenza della sollecita definizione dei giudizi aventi a oggetto provvedimenti amministrativi riferibili all'esercizio di funzioni pubbliche che implicano la cura di interessi generali particolarmente rilevanti (e che, […] all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori […]
Leggi di più…
4. Interpello del 20/01/2023 n. 130 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali
Agenzia delle Entrate · 20 gennaio 2023
[…] oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di […] del procedimento negli appalti e nelle concessioni»), stabilisce che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti […] individuato nel sopra citato articolo 19 del d.m. n. 49 del 2018, poiché detto verbale […] lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione».
Leggi di più…
5. Nuovo codice della strada
https://www.studiocataldi.it/
[…] ED AREE PUBBLICHE Art. 13. […] sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, […] Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, […] Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza , […] l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, […] Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato: a) danneggiare in qualsiasi modo le opere […]
Leggi di più…

Mostra tutto (+500)

Giurisprudenza • 10

Mostra tutto (10)

1. Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2782
Provvedimento: […] a misura, […] contiene rinvio a tutte le norme vi- genti nel settore delle opere pubbliche , […] an- 5 che alla disposizione contenuta nell'art. 19 del R.D. n. 350/1895 che prevede in via generale il ribasso 3 d'asta in relazione ai lavori in economia. […] all'epoca della stipula del capitolato speciale. […] Premesso un "excursus" riepilogativo della normati- va in materia di appalti pubblici , […] art. 17 e 19 , […] dell'art.19 […]
Leggi di più...
- lavori in economia·
- capitolato speciale·
- abrogazione tacita·
- vigenza normativa·
- interpretazione contrattuale·
- giurisdizione Corte di Cassazione·
- capitolato generale·
- art. 19 R.D. 350/1895·
- ribasso d'asta·
- appalto pubblico
2. Corte d'Appello Milano, sentenza 27/09/2022, n. 2982
Provvedimento: […] Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori dovuti ad avvocati dipendenti di Pubbliche Amministrazioni del doppio grado di giudizio; […] norme di diritto pubblico poste a presidio di interessi generali , […] l'infondatezza della pretesa economica azionata da evidenziando che per i lavori oggetto del contratto, […] non fosse intervenuto né il collaudo delle opere né fosse stato emesso il certificato di regolare esecuzione, […] Per_2 nell'ambito del procedimento penale del Tribunale di Busto Arsizio del 21.1.1986 che ha ad oggetto alcuni appalti […]
Leggi di più...
- indebito arricchimento·
- turbativa d'asta·
- interruzione prescrizione·
- legittimazione attiva·
- principio iura novit curia·
- prescrizione·
- nullità contratto·
- art. 2938 c.c.·
- art. 2041 c.c.·
- art. 2943 c.c.
3. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2004, n. 20324
Massima: In tema di appalto di opere pubbliche, nel giudizio promosso dalla amministrazione committente contro l'appaltatore, dopo la risoluzione di diritto del contratto, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle inadempienze dell'appaltatore, non è deducibile un concorso di colpa dell'amministrazione medesima, per non avere questa tempestivamente bandito una nuova gara per il riappalto dei lavori, in considerazione, tra l'altro, dell'insindacabilità del suo potere discrezionale di indire o meno una nuova gara e, in caso affermativo, di stabilirne tempo e modalità.
Massima: In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 33 del Capitolato generale d'appalto approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, le ritenute di legge costituiscono parte del compenso dovuto all'appaltatore per i lavori eseguiti, che la stazione appaltante è obbligata a trattenere in corso d'opera ed in occasione del pagamento dei singoli acconti, e che essa è tenuta a corrispondere soltanto in occasione della rata di saldo, successivamente all'avvenuto collaudo dell'opera. Ne consegue che delle somme ritenute non può essere disposta la restituzione all'appaltatore allorché l'appalto sia stato dichiarato risolto di diritto per inadempimento dell'appaltatore medesimo.
Leggi di più...
- esclusione·
- risarcimento del danno·
- anticipazione sul prezzo·
- revoca dell'anticipazione·
- conseguenze·
- configurabilità·
- rilevabilità d'ufficio·
- non uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore·
- sussistenza·
- ritenute di legge·
- per intempestiva gara di riappalto·
- legittimità·
- art. 1227, secondo comma, cod. civ·
- compensazione in senso tecnico·
- onere della prova a carico del debitore richiedente di non risarcire in tutto o in parte
4. Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/11/2018, n. 29197
Provvedimento: […] nella quale era da includersi la domanda di liquidazione dell'indennizzo per la parte del lavoro rimasta ineseguita. […] successivamente all'indizione della gara d'appalto (ma anteriormente alla stipula del contratto di appalto), […] con riferimento all'art.30 del Capitolato Generale 00.PP., […] Cass.14574/2010) ha statuito che «in tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante; […] Le ragioni «di pubblico interesse o necessità» che ai sensi dell'art. 30, […] questa Corte ha osservato che « i n tema di appalti pubblici, […] come tale di stretta competenza della Corte territoriale, […]
Leggi di più...
- interesse all'impugnazione·
- risoluzione contratto·
- inadempimento committente·
- art. 30 DPR 1063/1962·
- risarcimento danni·
- sospensione lavori·
- fallimento appaltatore·
- impugnazione incidentale·
- appalto di opere pubbliche·
- onere della prova
5. Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11725
Massima: In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo, con la decorrenza e nella misura indicate negli artt.35 e 36 del capitolato generale approvato con DPR n.1063 del 1962, quando il certificato di pagamento non sia emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi altro motivo attribuibile all'amministrazione (e, cioè, per una specifica responsabilità della stessa), ma non anche nel caso in cui risulti che il ritardo sia in dipendenza causale con un inadempimento dell'appaltante.
Leggi di più...
- decorrenza·
- ritardo nel pagamento delle rate di acconto o di saldo·
- diritti dell'appaltatore alla relativa corresponsione·
- interessi·
- condizioni·
- prezzo·
- pagamento·
- opere pubbliche (appalto di)