Doctrine
Doctrine
AccediRegistratiAccediRegistrati
Articolo 43Articolo 45
  1. Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici
Versione
22 agosto 1962
>
Versione
19 dicembre 1998
>
Versione
13 maggio 2000
Art. 44


((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 )
Entrata in vigore il 13 maggio 2000

Commentari • 2

  • 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23556 del 27
    https://www.laleggepertutti.it/

    […] udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. […] udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. […] oltre un eventuale conguaglio da saldarsi con altra cubatura o in denaro se il costo delle opere fosse stato maggiore rispetto a quello forfettario” (pag. 4 della sentenza impugnata). […] il trasferimento del terreno promesso in permuta quale corrispettivo per i lavori eseguiti. […] E' richiamata la giurisprudenza in materia del diritto al compenso nell'appalto di opere pubbliche. 1.2. […] secondo la regola posta già dall'art. 44 del capitolato generale approvato con D.M. 28 maggio 1895 e ripetuta nell'art. 44 del nuovo capitolato approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, […]

     Leggi di più…
  • 2. Sentenza Cassazione Civile n. 19306 del 07
    https://www.laleggepertutti.it/

    […] somme maturate a titolo di saldo lavori . 2. […] evidenza realizzatasi nella specie nel protrarsi del silenzio della pubblica committenza a far data dalla prima richiesta dell'impresa del 23 febbraio 1980 e per quasi nove anni. 3. […] art. 44 , […] ma ad un principio di carattere generale affermatosi anche nella vigenza della precedente legge. In materia di appalto di opere pubbliche , […] secondo la regola posta già dall'art. 44 del capitolato generale […]

     Leggi di più…

Giurisprudenza • 44

Mostra tutto (44)
  • 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2016, n. 25410
    Massima: In tema di arbitrato relativo ad appalto di opere pubbliche, qualora le parti abbiano fatto riferimento ad una norma legislativa (nella specie, l'art. 47 del capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962, in tema di arbitrato), il contenuto della stessa viene recepito nella dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, […] così come gli interventi abrogativi della Corte costituzionale, non possono alterare il regime pattizio dei contratti in corso: ciò vale sia per le previsioni di carattere sostanziale sia per le previsioni di carattere processuale, come quelle concernenti la competenza del collegio arbitrale.
     Leggi di più...
    • clausola arbitrale che rinvia a norme legislative·
    • riferimento al contenuto della disposizione normativa al momento della conclusione del contratto·
    • irrilevanza·
    • integrazione della convenzione negoziale·
    • vicende successive della disposizione·
    • opere pubbliche (appalto di)·
    • contenuto
  • 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 14817
    Massima: Il principio secondo cui il capitolato generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 ha valore normativo e vincolante soltanto per gli appalti stipulati dallo Stato e non riguarda, pertanto, gli appalti stipulati da enti pubblici diversi, trova deroga qualora una specifica norma di legge disponga l'applicazione di detto capitolato anche agli appalti stipulati da enti diversi dallo Stato, come i Comuni (principio affermato con riferimento all'art. 52 della legge Reg. Puglia 16 maggio 1985, n. 27).
     Leggi di più...
    • configurabilità·
    • deroga in caso di legge disponente l'applicazione anche ad appalti stipulati da enti diversi·
    • ammissibilità·
    • capitolato generale oo.pp·
    • fattispecie relativa alla legge reg. puglia n. 27 del 1985·
    • valore vincolante per i soli appalti stipulati dallo stato·
    • controversie·
    • definizione contenziosa e transazione·
    • opere pubbliche (appalto di)·
    • compromesso e clausola compromissoria·
    • arbitrato·
    • giudizio arbitrale
  • 3. Trib. Messina, sentenza 23/11/2022, n. 1961
    Provvedimento: […] persuade poiché l'art. 44 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.P.R. n. 1063/62 – che si applica, […] in tali evenienze emerge dal sistema normativo un doppio onere di iscrizione tanto sul registro dei lavori /delle misure – necessario, […] per accertare le quantità di lavoro eseguite dall'impresa affidataria e contenente la classificazione e la misurazione delle lavorazioni già realizzate – quanto sul registro di contabilità. […] avrebbe dovuto essere compiutamente sollevata dal committente pubblico […]
     Leggi di più...
    • oneri aggiuntivi·
    • art. 1467 c.c.·
    • riserve appaltatore·
    • decadenza riserve·
    • danno da forza maggiore·
    • art. 2041 c.c.·
    • collaudo opere·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • appalto di opere pubbliche·
    • interessi legali e moratori
  • 4. Trib. Salerno, sentenza 04/01/2022, n. 17
    Provvedimento: […] Controparte_1fatti non addebitabili al ne consegue che le domande attoree vanno dichiarate inammissibili e/o improponibili ai sensi dell'articolo 44 del D.P.R. n. 1063/1962 – Capitolato Generale d'Appalto; […] ma le opere sono state dichiarate non collaudabili, […] N.R.G.A.C. 20006296/2009 – Sentenza riporta: “Sono invece di competenza dell'affidatario: […] l'ottenimento, […] Controparte_1prevede un vero e proprio obbligo del quale contraente pubblico, di provvedere alla revisione dei prezzi secondo le modalità rigidamente predeterminate mediante rinvio agli elementi di computo revisionale contenuti nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici dell'11/12/1978 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 357 del 23/12/1998; […] Legge così disponeva: “Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, […]
     Leggi di più...
    • appalto-concorso·
    • interessi su ritardato pagamento·
    • responsabilità appaltatore·
    • art. 44 D.P.R. n. 1063/1962·
    • revisione prezzi·
    • legittimazione attiva·
    • penale per ritardo·
    • collaudo opere·
    • appalto di opere pubbliche·
    • litisconsorzio necessario
  • 5. Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2002, n. 14182
    Massima: Il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, ha valore normativo vincolante soltanto per gli appalti stipulati dallo Stato e non riguarda gli appalti stipulati dagli altri enti pubblici(nella specie, comune), ai quali è applicabile soltanto per espressa e specifica disposizione di legge, ovvero nel caso in cui le parti lo abbiano richiamato per regolare il singolo rapporto contrattuale od in una clausola compromissoria.
     Leggi di più...
    • d.p.r. n. 1036 del 1962·
    • conseguenze·
    • limiti·
    • natura privatistica·
    • efficacia vincolante·
    • arbitrato rituale·
    • generale·
    • capitolato·
    • arbitrato·
    • opere pubbliche (appalto di)
Mostra tutto (44)
Prova Doctrine gratuitamente
per 7 giorni
Nessuna carta di credito richiesta
Inizia
Hai già un account? Accedi