Articolo 10 - Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici

Articolo 9Articolo 11

Versione
22 agosto 1962

Versione
13 maggio 2000

Art. 10

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 )

Commentari • +500

Mostra tutto (+500)

1. Abuso d'ufficio: non sussiste se il RUP non ha vigilato sull'esistenza di un conflitto di interessi
Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 agosto 2023
[…] quanto i tre indici posti alla affermazione della sua sussistenza (conoscenza della legge presupposta e competenza professionale, […] dei ricorrenti e dello stesso P.G . secondo la quale in senso assoluto, […] bensì quale espressione di un pubblico potere (Sez. 2 parere n. 142 del 12/02/1992). 2.2. […] operazione rimessa al potere del solo appellante" (v. pg .13 della sentenza impugnata). […] lett. r) secondo il quale "il responsabile del procedimento svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici […]
Leggi di più…
2. Sentenza Cassazione Civile n. 6097 del 24
https://www.laleggepertutti.it/
[…] Procuratore Generale , […] il Collegio arbitrale previsto dal contratto di appalto stipulato il 22 giugno 1992 tra la U.S.L. n. (OMISSIS) di Firenze e la V. […] per la esecuzione di una prima parte dei lavori di restauro del complesso ospedaliero di (OMISSIS), […] art. 10 , […] finalizzata a causare quel ritardo nella consegna delle opere che avrebbe legittimato il recesso della stazione appaltante, […] oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite previsto dall'art. 345 citato. 10 . […] nell'ottica dell'art. 10 […]
Leggi di più…
3. Corte di cassazione
https://www.eius.it/articoli/ · 18 febbraio 2022
[…] trattandosi di una facoltà attribuita alla sola ditta aggiudicataria delle opere e avendo la SGE i requisiti richiesti ex art. 118 del codice per accedere al subappalto, […] dei ricorrenti e dello stesso P.G . secondo la quale in senso assoluto, […] bensì quale espressione di un pubblico potere (Sez. 2, […] operazione rimessa al potere del solo appellante" (v. pg . 13 della sentenza impugnata). […] n. 207 secondo il quale "il responsabile del procedimento svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici […]
Leggi di più…
4. Foglio di giurisprudenza.
Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
[…] ([1] ), […] voce Espropriazione per pubblica utilità, […] è soggetta alla regola generale dell'art. 1, […] all'interesse della PA a realizzare un'opera dichiarata di pubblica utilità si contrappone l'interesse del privato a subire l'espropriazione solo qualora sussistano effettivamente i requisiti di attualità e concretezza dell'interesse pubblico . […] nella motivazione della quale si legge che “nel contratto di appalto di opere pubbliche … l'inizio della esecuzione si identifica normalmente con la formale «consegna dei lavori », […] dell'art. 10 […]
Leggi di più…
5. Interpello del 17/02/2022 n. 118 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese
Agenzia delle Entrate · 17 febbraio 2022
[…] pertanto, di essere integralmente partecipata dalla Pubblica Amministrazione, […] in favore del predetto Ente, di funzioni amministrative e servizi strumentali che sono da considerarsi indispensabili e di pubblico interesse. […] cui fa espresso riferimento l'articolo 10 del contratto di servizio vigente che, nello […] in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto […] sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, […] a) l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere o di uno o […] b) l'affidamento di cui al punto sub a) deve avvenire tramite contratti di appalto, […] IVA e di ritenute fiscali nei confronti dei lavoratori dipendenti, […]
Leggi di più…

Mostra tutto (+500)

Giurisprudenza • 105

Mostra tutto (105)

1. Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2012, n. 4780
Massima: In tema di appalto di opere pubbliche, il rimedio all'abusivo ritardo nelle consegne dei lavori frazionate cui è tenuto l'appaltante, contrattualmente previste, consiste nella facoltà di recesso concessa all'appaltatore e non nella disciplina generale prevista per l'inadempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 e ss. cod. civ. e artt. 1453 ss. cod. civ., con la conseguenza che, in presenza di un ritardo imputabile alla stazione appaltante, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di recesso, l'impresa avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri sopportati, applicandosi la disciplina di cui agli art. 129 e 130 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Leggi di più...
- abusivo ritardo nelle consegne frazionate·
- facoltà di recesso·
- conseguenze·
- configurabilità·
- fondamento·
- compenso per i maggiori oneri·
- limiti·
- ritardo imputabile alla stazione appaltante·
- rimedio·
- esecuzione del contratto·
- opere pubbliche (appalto di)·
- consegna dei lavori
2. Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/2009, n. 3913
Provvedimento: […] udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. […] nonché il mancato esercizio della facoltà di recesso ai sensi del D.P.R. 16 Luglio 1962, n.1063, art. 10, comma 8, (D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 - Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici), respingeva la domanda con compensazione integrale delle spese di giudizio. […] art. 2, comma 16, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo cui "per le opere pubbliche dei comuni, la delibera con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, […] n. 765, artt. 10 e 13, (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), […]
Leggi di più...
- fondamento·
- illiceità·
- esclusione·
- esecuzione senza concessione edilizia·
- nullità·
- di costruzione·
- tipi di appalto·
- appalto (contratto di)
3. Trib. Cagliari, sentenza 19/01/2022, n. 98
Provvedimento: […] La Suprema Corte, in particolare, ha ripetutamente sottolineato che negli appalti pubblici la "consegna dei lavori" all'appaltatore, che è un momento essenziale ai fini della realizzazione dell'opera, […] della disciplina dettata dall'art. 10, comma 8, del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del a quella Organizzazione_8 […] della legge n. 741 del 1981, che è norma di carattere generale applicabile a tutte le procedure di esecuzione di opere pubbliche, nel prevedere i termini entro i quali deve essere compiuto il collaudo, delinea con certezza il periodo superato il quale,
Leggi di più...
- recesso appaltatore·
- risoluzione contratto appalto·
- manleva·
- art. 129 DPR 554/1999·
- rimborso spese contrattuali·
- giurisdizione civile·
- inadempimento committente·
- subentro committente·
- corrispettivo opere eseguite·
- compensazione spese legali
4. TAR Catania, sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 354
Provvedimento: […] - con deliberazione di G.M. n.34 del 25.02.2000, il Comune di Floridia approvava il progetto esecutivo relativo ai “ Lavori di sistemazione dell'area container da realizzare in c.da Vignalora ” per l'importo complessivo di £.4.130.100.798 a base d'asta, disponendo di procedere alla relativa gara pubblica; […] e la somma di €.7.809,37 per interessi da ritardato pagamento ai sensi degli artt.35 e 36 Capitolato Generale d'Appalto per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con DPR 17.06.1962 n.1063; […] l.r. n. 21/85, nel testo novellato dall'art. 57 l.r. n. 10/93, […] cui l'aggiudicatario potrebbe senz'altro sottrarsi invocando l'applicazione dell'art. 10 d.p.r. 1063/1962, […]
Leggi di più...
- interesse per ritardato pagamento·
- prezzo chiuso·
- riequilibrio del sinallagma contrattuale·
- giurisdizione del TAR·
- ritardo nella consegna dei lavori·
- compensazione delle spese di giudizio·
- rivalutazione monetaria·
- percentuali di aumento corrispettivi·
- art. 45 l.r. n. 21/1985
5. Trib. Gela, sentenza 05/08/2024, n. 459
Provvedimento: […] 15/6/2001 […] Il capitolato speciale d'appalto all'art. 11.1 prevede che la consegna dei lavori sia regolata dagli artt. 9 e 10 del Regolamento per la direzione dei lavori dello Stato emanato con D.M. 350/1895 e dall'art. 10 del […] nella quale si legge che nel protocollo d'intesa siglato tra il ed il Ministero dei Lavori Pubblici , Direzione Generale delle Aree Urbane e CP_1 dell'Edilizia residenziale, […] precisando che “il lavoro […]
Leggi di più...
- ritardo lavori·
- riserve appaltatore·
- art. 91 c.p.c.·
- modifiche progetto·
- art. 2697 c.c.·
- art. 130 D.P.R. 554/1999·
- art. 129 D.P.R. 554/1999·
- oneri di sicurezza·
- rivalutazione monetaria·
- appalto pubblico·
- interessi legali e moratori·
- consegna frazionata