Provvedimento: […] domande attoree di pagamento di maggiori oneri e di risarcimento del danno, poiché le riserve non erano state formulate correttamente, come accertato dal consulente tecnico di ufficio, ed in particolare perché le riserve iscritte e relative agli S.A.L. I, II, IV risultavano esplicitate nel termine di quindici giorni previsto dall'art. 54 del RD 380/1895, con note raccomandate del 2.05.2002, del 21.08.2002 e del 7.04.2003, ma non nel registro di contabilità, la riserva iscritta dall'Appaltatore con la firma del registro di contabilità relativo al III SAL non risultava invece esplicitata, la riserva relativa al V SAL risultava esplicitata in una nota del 9.02.2004, in assenza di firma del registro di contabilità, e, quindi, non nelle modalità e nei tempi previsti dal Regolamento;

Provvedimento: […] Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente”), […] per la seconda categoria di previsioni (come anche per la terza), ossia quelle relative al rapporto lato sensu contrattuale, si applica esattamente la regola opposta, espressa nel principio tempus regit actum. […]

Provvedimento: […] Costituitasi la LA, ha contestato la fondatezza delle domande spiegate dalla controparte , assumendo che la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori fosse dipesa da circostanze imputabili alla stazione appaltante e alla disposta sospensione dei lavori da parte della […] 2) Tra il 1982 e il 1985, nell'area in questione erano state già eseguite alcune opere da parte dell' impresa successivamente fallita. Il prosieguo dei lavori, affidato Organizzazione_1 alla suddetta, prevedeva , in forza di una variante redatta nel 1989, il riutilizzo di tutte le CP_3 opere già eseguite dall' impresa , le quali, però, risultavano prive di collaudo statico Org_1 come da certificato di verifica rilasciato il 15.11.94, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di cui al

Provvedimento: […] Nel corso del rapporto, la UB - dopo aver contestato piu? volte allo AN sia ritardi nell?esecuzione delle opere, sia inadempimenti all?obbligo di eseguire i lavori secondo le regole dell?arte e l?ordinaria diligenza -, con la nota n. 13797 del 21 ottobre 1999, dichiaro? di rescindere il contratto ai sensi della L.20 marzo 1865, n. 2248, […] Posto che alla fattispecie e? applicabile - ratione temporis ? il R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 27 (Regolamento per la direzione, contabilita? e collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici), […]

Massima: […] F, anche dopo la scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori, sia in quanto l'art. 340, secondo comma, della medesima legge prevede che si possa darvi luogo anche dopo la rescissione del contratto, sia in quanto l'art. 27 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350,recante il regolamento per la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori di competenza del Ministero per i lavori pubblici, riconosce all'Amministrazione committente la facoltà di procedere indifferentemente all'una o all'altra, in ogni caso in cui, per negligenza grave oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera.