Articolo 12 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

Articolo 11Articolo 13

Versione
3 agosto 2008

Versione
22 agosto 2008

Art. 12. Abrogazione della revoca delle concessioni TAV ((1.)) All' articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal seguente:
" ((8-sexiesdecies. Per effetto)) delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. ((e i relativi)) atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie";
b) i commi 8-septiesdecies ((...)) ed 8-undevicies sono abrogati.
((1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:
"1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico."))

Commentari • 0

Giurisprudenza • 15

Mostra tutto (15)

1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/10/2017, n. 10067
Provvedimento: […] comma 4 lettera d e 142 e 145 comma 3 del d.lgs. n. 42/2004; 7) violazione dell'art. 1418 c.c.: nullità del contratto sottoscritto il 15.10.1991 tra TAV e i General contractor per contrarietà a norme imperative; 8) richiesta di disapplicazione dell'art. 12 del d.l. n. 112/2008 convertito in l.n. 133/2008 e conseguentemente dell'art. 13 comma 8 sexiesdecies del d.l. 31.01.2007 n. 7 per contrasto con i principi generali dell'ordinamento e dei trattati dell'U.E., incostituzionalità dell'art. 12 del d.l. n. 112/2008 conv. in l.n. 133/2008 e conseguentemente dell'art. 13 comma 8 sexiesdecies del d.l. 31.01.2007 n. 7, rilevanza della questione; 9) violazione dell'art. 4 del DPCM 27.12.1998, […]
Leggi di più...
- art. 267 TFUE·
- valutazione ambientale strategica (VAS)·
- disapplicazione delle norme legislative·
- sospensione dei lavori·
- principio di legittimità amministrativa·
- legittimazione attiva·
- art. 185 del d.lgs. n. 163/2006·
- prescrizioni ambientali·
- violazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti·
- procedura di gara pubblica·
- compatibilità ambientale·
- norme sulla concorrenza·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo·
- annullamento determinazione direttoriale
2. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/10/2017, n. 10080
Provvedimento: […] comma 4 lettera D, 142 e 145 comma 3 del d.lgs. n. 42/2004; 11) violazione dell'art. 1418 c.c. nullità del contratto sottoscritto il 15.10.1991 tra TAV ed i general contractor per contrarietà a norme imperative; 12) richiesta di disapplicazione dell'art.12 del d.l. n. 112/2008, conv. In l.n. 133/2008 e conseguentemente dell'art. 13 comma 8 sexiesdecies del d.l. n. 7/2007 per contrasto con i principi generali dell'ordinamento e dei trattati sull'Unione Europea, incostituzionalità dell'art. 12 del d.l. n. 112/2008 conv. […]
Leggi di più...
- sospensione del giudizio·
- valutazione ambientale strategica (VAS)·
- norme sugli appalti pubblici·
- questione di costituzionalità·
- annullamento di decreto·
- principio del contraddittorio·
- principio di legittimità amministrativa·
- concessione di opere pubbliche·
- interesse ad agire·
- violazione delle prescrizioni ambientali·
- compatibilità ambientale·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)·
- disapplicabilità delle norme·
- diritto di difesa·
- legittimazione ad agire
3. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 06/04/2017, n. 4295
Provvedimento: […] comma 4 lettera D, 142 e 145 comma 3 del d.lgs. n. 42/2004; 11) violazione dell'art. 1418 c.c. nullità del contratto sottoscritto il 15.10.1991 tra TAV ed i general contractor per contrarietà a norme imperative; 12) richiesta di disapplicazione dell'art.12 del d.l. n. 112/2008, conv. In l.n. 133/2008 e conseguentemente dell'art. 13 comma 8 sexiesdecies del d.l. n. 7/2007 per contrasto con i principi generali dell'ordinamento e dei trattati sull'Unione Europea, incostituzionalità dell'art. 12 del d.l. n. 112/2008 conv. […]
Leggi di più...
- valutazione ambientale strategica (VAS)·
- diritti di proprietà·
- diritto dell'Unione Europea·
- usucapione·
- termini processuali·
- procedura di espropriazione·
- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- annullamento di decreto·
- principio del contraddittorio·
- legittimità degli appalti pubblici·
- tutela dei beni culturali·
- principio di proporzionalità·
- sicurezza nelle infrastrutture strategiche·
- principio di precauzione·
- vincolo preordinato all'esproprio
4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/05/2023, n. 8568
Provvedimento: […] 14) richiesta di disapplicazione dell'art. 12 del d.l. n. 112/2008 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 e conseguentemente dell'art. 13, comma 8-sexiesdecies del D.L. 31/01/2007 n. 7 per contrasto con i principi generali dell'ordinamento e dei trattati dell'unione europea. Incostituzionalità dell'art. 12 del d.l. n. 112/2008 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 e conseguentemente dell'art. 13, comma 8-sexiesdecies del dl 31/01/2007 n. 7. Rilevanza della questione.
Leggi di più...
- diritto amministrativo·
- procedura di verifica di ottemperanza·
- norme sugli appalti pubblici·
- diritto dell'Unione Europea·
- art. 167 d.lgs. 163/2006·
- nullità contrattuale·
- progetto definitivo·
- legittimazione attiva·
- principio di precauzione·
- delibera CIPE·
- prescrizioni ambientali·
- ricorso amministrativo·
- rinvio pregiudiziale·
- inquinamento da PFAS·
- compatibilità ambientale
5. Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/12/2016, n. 25847
Provvedimento: […] quale contraente generale per la realizzazione della rete ferroviaria AV/AC terzo Valico di Giovi con convenzione del 16 marzo 1992; che, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, […] che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti e dal controricorrente CO, sussiste un obbligo per il Contraente Generale, derivante dall'art. 12 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, di procedere all'affidamento a terzi di parte dei lavori di cui ai rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie;
Leggi di più...
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
- affidamento a terzi di lavori da parte del contraente generale·
- controversia·
- realizzazione della rete ferroviaria di alta velocità·
- appalto pubblico·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa·
- giurisdizione civile·
- contratti della p.a