Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904

Articolo 2

Versione
28 gennaio 1977

Art. 1.
Il primo comma dell'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' sostituito dal seguente:
"Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale".

Commentari • 0

Giurisprudenza • 2

1. Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2005, n. 6612
Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - Dott. ADAMO Mario - Consigliere - Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONARDO PISANO N. 16, presso l'avvocato GUZZO ARCANGELO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Enzo Becchetti di Latina, rep. 1246 del 28.09.2004; - ricorrente - contro RA RG; - intimato - e sul 2^ ricorso n. 05783/02 proposto da: RA RG, …
Leggi di più...
- portata·
- ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo·
- esclusione·
- previsione·
- interessi ex artt. 35 e 36 del cap.gen. oo.pp. approvato con d.p.r. n. 1063 del 1962·
- fattispecie·
- applicabilità·
- altre ipotesi di ritardato pagamento o di inadempimenti sostanziali dell'appaltante·
- interessi·
- corrispettivo·
- appalto (contratto di)
2. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2004, n. 20324
Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SAGGIO Antonio - Presidente - Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere - Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere - Dott. CELENTANO Walter - Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OSPEDALE DEI POVERI DI PANDINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI BOCCHERINI 3, presso l'avvocato FERNANDO MANCINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO DE BLAW, ELENA BOLZONI, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro IFG TETTAMANTI SPA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, IFG TETTAMANTI …
Leggi di più...
- esclusione·
- risarcimento del danno·
- anticipazione sul prezzo·
- revoca dell'anticipazione·
- conseguenze·
- configurabilità·
- rilevabilità d'ufficio·
- non uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore·
- sussistenza·
- ritenute di legge·
- per intempestiva gara di riappalto·
- legittimità·
- art. 1227, secondo comma, cod. civ·
- compensazione in senso tecnico·
- onere della prova a carico del debitore richiedente di non risarcire in tutto o in parte

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!

Nessuna carta di credito richiesta

Iscriviti gratuitamente

Hai già un account? Accedi