Articolo 6 del Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494

Articolo 5Articolo 7

Versione
24 settembre 1996

Versione
19 aprile 2000

Versione
15 maggio 2008

Art. 6. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81))

Commentari • 3

1. Infortuni sul lavoro: responsabilità del committente e del responsabile dei lavoriAccesso limitato
Nicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 6 maggio 2008
2. Sentenza Cassazione Civile n. 4358 del 10
https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 10/02/2022, (ud. 06/10/2021, dep. 10/02/2022), n.4358 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Presidente – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere – Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere – Dott. VALLE Cristiano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13570/2019 proposto da: Fekno Srl, in liquidazione (già Mountain Equipe s.r.l.), elettivamente domiciliato in Milano, via B. Cellini n. 2/B, presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Ferro, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro Ass.ne Comitato …
Leggi di più…
3. Decadenza permesso di costruire: la sentenza del TAR Toscana
Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 8 marzo 2017

Giurisprudenza • 54

Mostra tutto (54)

1. Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2018, n. 14359
Provvedimento: […]
Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- appalto a regia·
- disastro colposo·
- responsabilità del committente·
- art. 40 cod. pen.·
- obblighi di vigilanza·
- coordinatore per l'esecuzione·
- coordinatore per la progettazione·
- normativa sicurezza e igiene sul lavoro·
- posizione di garanzia
2. Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/02/2024, n. 255
Provvedimento: […] Parimenti, è infondato il motivo di appello n. 5 con cui l'appellante si duole dell'omesso riconoscimento del ruolo assunto dal Geom. di Responsabile dei lavori. Al riguardo va CP_1 richiamata la disposizione dettata dall'art. 6 c. 1 d.lgs. 494/1996 secondo cui “
Leggi di più...
- sicurezza sul lavoro·
- nomina responsabile dei lavori·
- responsabilità contrattuale·
- inadempimento obbligazioni·
- delega responsabilità·
- art. 96 c.p.c.·
- subappalto vietato·
- art. 6 d.lgs. 494/1996·
- danno risarcibile·
- onere della prova
3. Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2013, n. 20125
Provvedimento: […] Deve infatti in primo luogo osservarsi che in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, ex art. 6 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo (così sez. […]
Leggi di più...
- appalto di mere prestazioni di lavoro·
- limiti·
- sussistenza·
- responsabilità dell'appaltatore concorrente con quella dell'imprenditore appaltante·
- prevenzione infortuni·
- sul lavoro·
- lavoro
4. Trib. Palmi, sentenza 16/03/2021, n. 222
Provvedimento: […] E' dunque evidente che a mezzo di tale nomina, la società committente si è sostanzialmente spogliata della posizione di garanzia rivestita nella vicenda contrattuale trasferendola in capo al responsabile designato, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 d.lgs. 494/1996, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, secondo cui “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori”, sicché la pretesa risarcitoria che gli attori hanno ancorato alla violazione proprio di detti obblighi deve essere rigettata per difetto della posizione di garanzia presupposta.
Leggi di più...
- art. 2087 c.c.·
- art. 2953 c.c.·
- responsabilità committente·
- art. 651 c.p.c.·
- art. 2947 c.c.·
- risarcimento danni·
- giudicato penale·
- art. 2043 c.c.·
- prescrizione azione risarcitoria·
- responsabilità datore di lavoro
5. Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2015, n. 44131
Provvedimento: […] Peraltro, l'art. 6 co. 2 d.lgs. 494/1996 costituisce chiaramente il committente quale garante dell'effettività dell'opera di • coordinamento posta in capo ai coordinatori per la progettazione e per la - esecuzione.
Leggi di più...
- motivazione·
- colpa nella scelta dell'impresa·
- normativa antinfortunistica·
- responsabilità del committente·
- necessità·
- sussistenza·
- indicazione·
- appalto·
- contratto di appalto·
- committente·
- obblighi·
- lavoro·
- sul lavoro·
- prevenzione infortuni