Articolo 85 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica

Articolo 84Articolo 86

Versione
20 agosto 1938

Art. 85.

Il collaudo ed il reparto della spesa sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, dopo di che puo' rilasciarsi il nulla osta per il pagamento a saldo a favore delle imprese.

Sulle controversie e sulle riserve sollevate dalle imprese decide, dopo il collaudo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Ispettore superiore compartimentale del Genio civile ovvero, se del caso, il competente Ispettore superiore addetto all'Istituto decentrato, quando il loro ammontare non superi l'importo di L. 200.000, ovvero il Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi di maggior entita'.

A richiesta delle parti od a giudizio insindacabile del Ministro, le controversia e le riserve possono anche essere conto sopra esaminate o decise in corso d'opera.

Intervenuta la decisione ministeriale, alle parti e' salvo il ricorso al giudizio degli arbitri a sensi del capitolato generale d'appalto per le opere di Conto dello Stato.

Commentari • 51

Mostra tutto (51)

1. Wikilabour
Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
[…] mediante l'erogazione di prestazioni sanitarie ed economiche , […] I fattori che hanno maggiore rilevanza sono quelli dovuti all'edilizia , […] nel testo sostituito dal D.P.R. n. 482 del 1975, […] si applicano le disposizioni previste dall'art 41 del codice penale, […] l'Istituto costituisce la rendita ai superstiti (cfr artt. 85 , […] I contratti collettivi stabiliscono una diversa percentuale della quota di trattamento economico che concorre con quella dell'Inail. […] calcolata secondo le disposizioni di cui agli artt. da 116 a 120 del Tu 1124/65. L'art. 85 (3) dispone infatti che tale importo […]
Leggi di più…
2. Classi negli Strumenti di Regolazione della Crisi: Guida Su Quali Sono
Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 24 maggio 2025
[…] base si trovano soprattutto negli art. 85 e seguenti (concordato preventivo) e negli artt . 67-70 (accordi di ristrutturazione), […] Classi di creditori: L'art. 85 CCII dispone che “il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi”; […] La formazione di classi deve rispettare i criteri di omogeneità di posizione e interesse economico ; […] Spesso nei concordati liquidatori si utilizza una classe unica (massa passiva) con un unico piano di riparto, […] riscontrando criticità procedurali (notifiche e tempi più lunghi) o economiche (costi notarili, […] n. 267 ( testo […]
Leggi di più…
3. Sanità: sistema informativo per le dipendenze e privacy - 6 maggio 2009 [1615306]
Garante Privacy · 6 maggio 2009
[…] In particolare, possono essere trattati dati per attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell´assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lett. b) del Codice) purché non direttamente identificativi degli interessati (art. 20, comma 3, […] L´articolo 120 del testo unico delle leggi in materia di tossicodipendenze (d.P.R. n. 309/1990) prevede che chiunque si sottoponga ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo possa richiedere l´anonimato nei rapporti con i servizi e gli altri presidi sanitari competenti. […] h) sia integrato lo schema con mirate disposizioni in materia di misure di sicurezza nel trattamento dei dati (punto 6).
Leggi di più…
4. Alternanza scuola-lavoro. Quale tutela infortunistica? di Aldo De Matteis
Aldo De Matteis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
[…] Ulteriori disposizioni sono state dettate con legge 13 luglio 2015 n. 107, commi da 33 a 43. […] Se il Governo intende venire incontro all'emozione popolare per la perdita di un figlio nel fiore degli anni, si deve pensare a misure di carattere risarcitorio o assistenziale, […] categoria inedita nel panorama della tutela infortunistica, dove è principio consolidato che la rendita ai superstiti spetta ai familiari selezionati dall'art. 85 t.u. 1124 in ragione del grado di bisogno, jure proprio, e non jure hereditatis. […] definite dalla legge assistenziali, consistono, per gli esposti professionali, in una prestazione economica aggiuntiva rispetto sia alla rendita, disciplinata dal t.u. 1124, […]
Leggi di più…
5. Alternanza scuola-lavoro. Quale tutela infortunistica? di Aldo De Matteis
Aldo De Matteis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
[…] Ulteriori disposizioni sono state dettate con legge 13 luglio 2015 n. 107, commi da 33 a 43. […] Se il Governo intende venire incontro all'emozione popolare per la perdita di un figlio nel fiore degli anni, si deve pensare a misure di carattere risarcitorio o assistenziale, […] categoria inedita nel panorama della tutela infortunistica, dove è principio consolidato che la rendita ai superstiti spetta ai familiari selezionati dall'art. 85 t.u. 1124 in ragione del grado di bisogno, jure proprio, e non jure hereditatis. […] definite dalla legge assistenziali, consistono, per gli esposti professionali, in una prestazione economica aggiuntiva rispetto sia alla rendita, disciplinata dal t.u. 1124, […]
Leggi di più…

Mostra tutto (51)

Giurisprudenza • 4

1. Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/2003, n. 16095
Massima: In tema di edilizia popolare ed economica sovvenzionata con contributo pubblico ,che può esprimersi anche sotto forma di agevolazioni nel pagamento degli interessi, da parte dello Stato o della Regione, le norme di cui al R.D. 1165/1938 - che fra l'altro prevedono la necessità del collaudo ( art. 81 e ss. ), trovano applicazione non solo per le costruzioni realizzate in virtù di mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti ma per tutte quelle eseguite con contributi erariali dagli enti ammessi ai benefici di legge, fra i quali rientrano ai sensi dell'art.16 del citato R.D. le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche a favore dei soci.
Leggi di più...
- alloggi costruiti con contributi erariali dalle società cooperative edilizie·
- contributo pubblico·
- edilizia sovvenzionata·
- nozione·
- conseguenze·
- applicabilità·
- disciplina di cui al del r.d. 165/1938·
- edilizia popolare ed economica·
- generale·
- contributo dello stato·
- capitolato·
- opere pubbliche (appalto di)
2. Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/1968, n. 1192
Massima: La disposizione dell'art 85 del tu 28 aprile 1938, n 1165, sulla edilizia economica e popolare deve essere interpretata nel senso che alle parti sia attribuita la facolta di valersi della clausola compromissoria contenuta nel capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di Competenza del ministero dei llpp soltanto quando tale capitolato sia applicabile nello specifico rapporto non anche nel senso che ad ogni rapporto che rientri nell'ambito di applicabilita della disciplina contenuta nel citato testo unico sia da applicare necessariamente il predetto capitolato di appalto. […]
Leggi di più...
- appalti·
- condizioni·
- facolta di avvalersene·
- limiti·
- capitolato generale di appalto per le opere pubbliche·
- clausola compromissoria·
- edilizia popolare ed economica
3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/1983, n. 1367
Massima: Con riguardo all'appalto per la costruzione di alloggi economici e popolari, stipulato con una cooperativa edilizia, l'art. 85 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, nella parte in cui condiziona la giurisdizione del giudice ordinario all'esaurimento del preventivo ricorso al ministro dei lavori pubblici, riguarda le controversie insorte prima o nel corso del collaudo, e non anche, pertanto, le controversie successive, come quella inerente al pagamento degli interessi di mora sul corrispettivo dovuto a saldo dopo il collaudo medesimo. ( V 619/76, mass n 379265).*
Massima: Con riguardo all'appalto per la costruzione di alloggi economici e popolari, conferito da una cooperativa edilizia, l'Obbligo di questa ultima di corrispondere il saldo del prezzo viene a scadenza con il collaudo ed i successivi adempimenti previsti dagli artt. 83-85 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165 (approvazione del collaudo e del riparto della spesa da parte della competente autorità), sicché solo a partire da tale scadenza è configurabile la "mora debendi" di essa debitrice, anche al fine del decorso degli interessi.*
Leggi di più...
- collaudo e appalto costruzioni·
- edilizia popolare ed economica·
- cooperative edilizie·
- controversie insorte successivamente al collaudo·
- giurisdizione dell'a.g.o·
- appalto conferito da cooperativa edilizia·
- disciplina ex art. 85 del r.d. n. 1165 del 1938·
- "mora debendi" della cooperativa·
- competenza e giurisdizione·
- decorrenza·
- scadenza·
- obbligo relativo·
- ambito di applicazione·
- esclusione·
- momento determinante
4. Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1976, n. 1945
Provvedimento: I contratti con i quali l'incam (istituto nazionale case ai maestri) conferisce in appalto la costruzione di case economiche e popolari sono regolati dalle norme del RD 28 aprile 1938 n 1165, che prevede (art 85) la decisione delle relative controversie in Sede amministrativa, da parte del ministro dei lavori pubblici (o del provveditore alle opere pubbliche, a norma del DPR 30 giugno 1955 n 1534), solo dopo il collaudo dell'opera, salvo che le parti concordemente richiedano, e l'autorita governativa ritenga opportuno, che siano definite in corso d'opera. […]
Leggi di più...
- condizioni·
- per inadempimento del committente·
- estinzione del contratto·
- per volonta dell'appaltatore·
- risoluzione·
- opere pubbliche (appalto di)·
- rescissione·
- fattispecie·
- irrilevanza·
- fatti anteriori al contratto·
- rescissione unilaterale del committente·
- inapplicabilita·
- competenza e giurisdizione·
- capitolato generale per le opere pubbliche·
- controversie

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!

Nessuna carta di credito richiesta

Iscriviti gratuitamente

Hai già un account? Accedi