Provvedimento: […] programma virtuale, unico criterio reputato conforme all'art. 7 del contratto sopra ricordato ed all'art. 1 della legge n. 741/1981, secondo cui “la revisione viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto”. […] 7 Tale accertamento deve essere compiuto con riferimento alla data di concreta esecuzione dei lavori, salvo il riferimento alla data in cui i lavori stessi avrebbero dovuto essere eseguiti secondo il programma convenzionale, ex art. 1 legge n. 741/1981, nel solo caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori stessi, onde limitare od escludere l'indennizzo qualora la lievitazione dei costi sia in tutto o in parte dipendente da tale ritardo.

Provvedimento: […] Avverso tale atto il Consorzio proponeva ricorso al TAR per la Calabria, adducendo l'inefficacia ai fini revisionali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 741\1981, del predetto programma dei lavori, stante l'impossibilità di darvi puntuale esecuzione per cause non attribuibili all'aggiudicataria, bensì all'Amministrazione. […] 4 D'altra parte, l'art. 1, comma 3, della legge n. 741\1981, che stabilisce che “ Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma ”, non giustifica che il programma possa essere sic et simpliciter obliterato in caso di ritardi imputabili all'Amministrazione o a forza maggiore, ma vale semplicemente, in tali evenienze, ad esigere un suo adeguamento.

Provvedimento: […] Il ricorso si articola in due motivi di doglianza con cui si deducono i vizi di violazione di legge (art. 1 l. n. 741 del 1981, art. 32 l.r. n. 21 del 1985, art. 7 del capitolato speciale d'appalto) ed eccesso di potere sotto diversi profili, in ragione della - in tesi, […]

Provvedimento: […] 6. - Con il quinto motivo di appello, rubricato sotto la lettera E, si deduce violazione dell'art. 3 della legge sul procedimento; eccesso di potere per difetto di legittimazione. In esso, da un lato si ripropone, con riferimento al parere della Commissione ministeriale, la questione dell'improcedibilità del ricorso, dall'altro vengono evidenziati i profili di difetto di motivazione, in rapporto all'art. 1 della legge n. 741/1981.

Provvedimento: […] Richiamata la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1412/2011, parte ricorrente ritiene di avere spettanza delle somme richieste a titolo revisionale, in virtù di quanto prospettato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 e dall'assenza dell'imputabilità del ritardo al completamento dei lavori appaltati, nonché alla luce dell'art. 4 del contratto di appalto stipulato con RA e dell'art. 28 delle Norme Generali d'Appalto. […] E' utile richiamare le principali disposizioni che regolano la materia, applicabili ratione temporis : rileva, in primo luogo, l'art. 1 della Legge 10 dicembre 1981 n. 741, che prevede, tra l'altro, […]