Provvedimento: […] d.p.r. 207/2010 e art. 24 d.m n. 145/2000, la mancata integrale contabilizzazione dei lavori e il ritardato e mancato pagamento dei corrispettivi. […] 6 nell'art. 24 d.m. 145/2000, applicabile “ratione temporis” al contratto dedotto in lite. […] Nel caso di specie, la tutela apprestata dall'art. 24 d.m. n. 145/2000 non può essere invocata dalla società attrice, dal momento che la stessa, contestando l'imputabilità alla stazione appaltante delle sospensioni dei lavori disposte dal di , ha chiesto la CP_1 CP_1 risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento dei danni conseguenti.

Provvedimento: […] Costituitosi regolarmente il COMUNE DI CAMPOBASSO, il Tribunale aveva disatteso la domanda, ritenendo legittima la sospensione disposta dalla Direzione dei Lavori e richiamando l'art. 24 D.M. n. 145/2000. 3. […] Come sintetizzato dalla stessa ricorrente, si “Deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 24 comma III del D.M. 145/2000 atteso che il Collegio Giudicante della Corte territoriale ha applicato detta norma al caso de quo ritenendo inammissibili le riserve iscritte nel verbale di ripresa dei lavori a seguito di variante progettuale, per mancata previa proposizione al RUP di specifica diffida alla ripresa dei lavori. […]

Provvedimento: […] comma 1, del d.p.r. 554/1999; c) ha osservato che la sospensione era stata disposta in relazione a detta norma e non per la diversa ipotesi di cui all'art.24 d.m. 145/2000; d) ha affermato che la maggior onerosità delle materie prime lamentata dall'impresa non era imputabile alla stazione appaltante; […] 35, 37, 133 del d.p.r. 554 del 1999 e degli artt.24 e 25 del d.m. 145 del 2000, […] Il riferimento all'art.24 del d.m. 145/2000 non coglie comunque il segno. […] Ad ogni buon conto, l'art. 24 d.m. 145/2000, quarto comma, […] n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.133 del d.p.r. 554.1999 e dell'art.24 d.m. 145 del 2000, […]

Provvedimento: […] Infondata è la contestazione vertente sull'erronea interpretazione da parte del LE dell'art. 24 commi 4 del D.M. n. 145/2000 in materia di sospensione dei contratti d'appalto. […] che, secondo l'appellante, richiedeva ai fini risarcitori la previa richiesta di scioglimento del contratto, ma andava identificata con quelle cause disciplinate dal comma 1 dell'art. 24 del D.M. 145/2000, richiamate dal comma 1 dell'art. 133 del citato d.P.R. ovvero come causa di forza maggiore o circostanza speciale che impediva in via temporanea che i lavori potessero procedere utilmente a regola d'arte (cfr. […]

Provvedimento: […] a) che la sospensione disposta era legittima b) che erano corrette le ragioni di diniego del direttore dei lavori in ordine alle riserve, basate sull'art. 24 del D.M. n. 145/2000, co.1, 2 e 3 secondo i quali l'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa, […] Art . 24 D.M. n.145/2000: