Provvedimento: […] [...] per vederne accertato l'inadempimento alle obbligazioni assunte con il CP_1 contratto del 28 febbraio 2008, nonché ai generali obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, e, per l'effetto, ottenerne la condanna al risarcimento del danno subito pari a “a) € 352.728,87 […] a titolo di mancato utile che l'Impresa avrebbe tratto dall'esecuzione del servizio, oltre interessi di legge dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo; […] Secondo la tesi attorea, avvenuta la consegna degli impianti ed avviati i preliminari interventi di adeguamento dei predetti, al fine di poter procedere anche all'attuazione del progetto di risparmio energetico che presupponeva il preventivo trasferimento dell'utenza

Provvedimento: […] - il contratto era stato sottoscritto il 28/2/2008, tuttavia fin dall'inizio non aveva avuto regolare esecuzione in quanto il non aveva trasferito i contratti di fornitura CP_2 all'appaltatore, né aveva fornito i dati a tal fine necessari, nonostante i ripetuti solleciti in tal senso; […] Non vi è dubbio che la mancata risposta dell'Ente comunale a solleciti ripetutisi per sei anni da parte dell'impresa attrice che domandava la collaborazione per l'attuazione del programma negoziale a lei riferibile configura un inadempimento del canone di buonafede contrattuale da parte dell'amministrazione convenuta, foriera, quantomeno in astratto, di danni risarcibili”;

Provvedimento: […] Ed invero il D.P.R. 207/2010 contenente il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006 al titolo III rubricato “ESECUZIONE […]

Provvedimento: […] 109/1994) e 123 D.P.R. n. 207/2010, nonché a mente di polizza (art. 2 ultimo comma dello Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. n. 123/2004 richiamato nella scheda tecnica della polizza), in misura pari all'esecuzione del servizio affidato alla parte appaltatrice e conseguentemente limiti l'esigibilità e l'operatività della garanzia all'importo non oggetto di svincolo, dichiarando per l'effetto infondata in fatto e/o in diritto, illegittima, […] Regolamento di Attuazione del Codice dei NTratti Pubblici vigente ratione temporis, e precisamente quello di cui al D.lgs.. 12/4/2006 n. 163 applicabile alla fattispecie in esame, nella previsione di cui all'art. 113, in luogo del D. […]

Provvedimento: […] - che sull'assetto appena descritto non pare spiegare influenza: né l'art. 307, co. 2, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici (ai sensi del quale “i pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto […]. Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”), che rinvia per l'appunto al d.lgs. n. 231/02; né la dir. 2011/7/UE sui ritardati pagamenti, ancora in corso di recepimento (cfr. art. 10, co. 1, l. 11 novembre 2011, n. 180; è appena il caso di segnalare che ai sensi dell'art. 4, parr. 3 e 4, dir. cit. il termine non può in ogni caso superare sessanta giorni);